网站首页  词典首页

问题	如何合法地办理工程延期手续
释义	一、如何合法地办理工程延期手续     如下合法地办理工程延期手续：     1.承包单位应在合同规定的有效期内以书面形式通知监理工程师，及向监理工程师提交详细的申述报告。     2.监理工程师收到该报告后应及时进行调查核实，准确地确定出工程延期时间。     3.延期事件结束后，承包单位应在合同规定的期限内向监理工程师提交最终的详情报告。     4.监理工程师应复查详情报告的全部内容，与业主和承包单位进行协商。然后确定该延期事件所需要的延期时间。     二、工程延期的原因有哪些     工程延期的原因有如下：     1.发包人不能按专用条款的约定提供开工条件的。     2.发包人不能按约定日期支付工程款预付款、进度款，致使工程不能正常进行的。     3.工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行的。     4.设计变更和工程量增加的。     5.一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时的。     6.发生不可抗力。     7.专用条款中约定或者工程师同意工期顺延的其他情况。          三、工程延期与工程延误一样吗     工程延期与工程延误不一样，建设工程延期与工程延误的区别在于概念和责任主体。法律网提醒您，由于承包单位自身的原因造成工程进度拖延属于延期，由于承包单位以外的原因造成工程进度拖延属于延误。对于工程延期，业主需要承担因工期延长而增加的费用；对于工程延误，承包单位需要承担赶工的全部额外开支和误期赔偿。
随便看	禁止结婚的情形都是什么 我国的农村宅基地可否买卖 赌博被抓会怎样处理方式一览 人身损害事故如何赔偿 强奸罪的帮助犯处罚怎么认定 根据规定租房电子合同有效吗有哪些规定 犯了帮信罪有没有主从犯这些之分 抢劫运钞车的刑罚是什么 农村无证土地纠纷的处理方式是什么 单位财产混同能否构成单位犯罪 在美容医疗纠纷中有哪些法律程序可以采取 侵犯公司名称权益的法律制裁措施 如何对被征收的建设用地进行恰当的补偿措施 如何惩处公司名称侵权行为 非法行医判决构成犯罪要等待多长时间 频繁与某人在一起是否会被定罪为重婚罪 交通肇事判缓刑需要哪些条件 重婚是否违法属于无效婚姻吗 交通事故中伤残鉴定的过程是如何进行的 交通事故赔偿责任主体有哪些人或单位 子女未来会因酒驾行为受到怎样的影响 交通事故自首的认定基准是什么 子女长大后如何受到酒驾行为的影响 谁拥有离婚后子女的探视权 离婚时能否分配个人财产 日本职业技术教育 日本职业病 日本职业训练法 日本育儿休职 日本育儿时间 日本自卫队 日本船员法 日本行政法 日本行政省 日本解雇权 日本解雇的限制 日本解雇的预告 日本解雇自由 日本警察法 日本警察预备队违宪诉讼案 日本议事法定人数 日本议院规则 日本议院规程 日本违宪审查制 日本逃亡犯罪人引渡法 日本选举制度 日本通勤灾害 日本通常国会 日本道路法 日本遗族补贴

法律咨询问答库收录2074234条法律问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解析，是法律学习是实务的有利工具。