网站首页  词典首页

问题	建筑工程的索赔程序怎么走
释义	一、建筑工程的索赔程序怎么走     建筑工程的索赔程序：     1.承包商递交索赔意向书;     2.承包商继续施工，同时准备索赔材料;     3.提交索赔文件;     4.工程师审核索赔文件;     5.工程师作出处理决定;     6.业主审查索赔处理;     7.承包商是否接受最终索赔处理决定。     二、建筑工程不可抗力索赔原则是什么?     根据工程量清单计价规范，对不可抗力造成的损失，根据责任不同，由发包方和承包方分别承担。详细见《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2008. 具体如下：     因不可抗力事件导致的费用，发、承包双方应按以下原则分别承担并调整工程价款。     1.工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运送至施工现场用于施工的材料和待安装设备的损害，由发包人承担;     2.发包人，承包人人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应费用;     3.承包人施工机械设备的损失及停工损失，由承包人承担;     4.停工期间，承包人应发包人要求留在施工现场的必要管理人员及保卫人员的费用，由发包人承担;     5.工程所需清理、修复费用，由发包人承担。          三、建设工程索赔的费用有哪些     1.人工费     指列入概算定额的直接从事建筑安装工程施工的生产工人和附属辅助生产单位的工人开支的各项费用。     2.设备费     可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式。     3.材料费     材料费的索赔包括：由于索赔事项材料实际用量超过计划用量而增加的材料费；由于客观原因材料价格大幅度上涨；由于非承包人责任工程延期导致的材料价格上涨和超期储存的费用。     4.管理费     此项可分为现场管理费和企业管理费两部分。索赔款项中的现场管理费是指承包人完成额外工程、索赔事项工作以及工期延长期间的现场管理费，包括管理人员工资、办公、通信、交通费等。     5.利润     一般来说，由于工程范围的变更、文件有缺陷或技术性错误、业主未能提供现场等引起的索赔，承包商可列入利润。     6.延迟付款利息     法律网提醒您，发包人未按约定时间进行付款的，应按银行同期贷款利率支付延迟付款的利息。     引用法条：     [1]《建设工程工程量清单计价规范》
随便看	患有重疾的夫妻离婚算遗弃罪吗 言词证据全部排除的情况有哪些？ 离婚后一方不让另一方探望孩子能否要求变更抚养权 故意伤害判刑的标准是怎样的？ 因婚恋引发的犯罪可以从宽处罚吗 言词证据的特点有哪些？ 强奸罪有精神损失费吗 故意伤害可以免予刑事处罚吗 离婚后子女的抚养权归谁 仓库丢东西录像能成为直接证据吗 故意伤害罪和故意杀人罪的主要区别 应该怎么争取孩子的抚养权 伤害到什么情况构成故意伤害罪 离婚后可否告丈夫强奸罪 直接证据概念是什么，有哪几种？ 继父母对继子女是否有抚养教育义务 绑架罪赎金是勒索敲诈罪吗 非法实物证据是什么 非婚生子女的抚养权有哪些规定 故意伤害罪致人死亡多少年 盗窃罪和强奸罪可以并处吗 刑诉直接证据和间接证据 子女抚养纠纷案件有哪些对策呢 区别故意杀人罪与故意伤害罪的关键是什么 强奸罪加重情节中公开怎么认定 审计评政院 审议立法议案 审讯 审转 审问式诉讼 审限 客体特征 客体特性 客女 客曹尚书 客观上不合法的行为 客观主义法学世界观和形式主义法学世界观 客观举证责任 客观制度条约 客观域外刑事管辖权 客观条约制度 客观法 客观的行政诉讼 客观的诉讼合并 客观真实原则 客观解释 客观责任 宣告失踪人死亡的公约 宣告失踪案件 宣告性判决

法律咨询问答库收录2074234条法律问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解析，是法律学习是实务的有利工具。