没有合同工程款怎么要钱？-建筑工程纠纷法律援助-法律咨询问答库-东亚法律联盟

网站首页词典首页

问题	没有合同工程款怎么要钱？
释义	一、没有合同工程款怎么要钱？依据我国民事诉讼法的规定，建设合同是要回工程款的重要证据，如果没有签订建设合同的，当事人可以收集其他证据在回工程款。相关法律规定《中华人民共和国民事诉讼》第六十三条　证据包括： 1、当事人的陈述； 2、书证； 3、物证； 4、视听资料； 5、电子数据； 6、证人证言； 7、鉴定意见； 8、勘验笔录。证据必须查证属实，才能作为认定事实的根据。第六十四条　当事人对自己提出的主张，有责任提供证据。当事人及其诉讼代理人因客观原因不能自行收集的证据，或者人民法院认为审理案件需要的证据，人民法院应当调查收集。人民法院应当按照法定程序，全面地、客观地审查核实证据。二、工程款纠纷有哪些？ 1、发包方拖欠工程款违约纠纷这种违约纠纷的特点是，工程款是可以确定的，故这种纠纷法律比较简单。这类纠纷形成的主要原因发包方没有任何正当理由违约拖欠，主要表现为的发包方无力支付工程款；发包方有支付能力无故拖欠工程款。 2、关于总包、分包问题引起的工程款纠纷这种纠纷法律关系较为复杂。这种纠纷主要表现为承包方分包在程序上有瑕疵，发包方事后不予承认分包合同的合法性，从而引起的纠纷。 3、竣工结算报告争议引发的工程款纠纷这种纠纷主要表现为：承包方制作结算文件递交发包方，未取得递交结算文件的证据，发包方不予答复且事后不承认收到；承包方制作结算文件递交发包方，发包方不予答复；承包方制作结算文件递交发包方，发包方不予认可而引发的工程款结算纠纷。 4、建筑材料品质之争引起的工程款纠纷这种表现纠纷主要表现为：建设工程招投标时对工程主要建筑材料品质有所要求或承诺，但由于建筑材料市场供求关系的影响，有时使得承包方转而采用合同外的其他建材，引起结算纠纷。 5、质保金纠纷该类纠纷主要表现为建设工程竣工后出现维修事项，承包人在保修期内履行了维修义务但无法直接取得证据，发包方事后不予承认维修事实以承包方未尽保修义务为由拒不支付工程款引发了纠纷。 6、合同瑕疵引发的工程款纠纷合同瑕疵引发的工程款纠纷主要表现为：承包人未取得建筑施工企业资质或者超越资质等级的、没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的建设工程施工合同引发合同无效纠纷。 7、包含工期延误的工程款纠纷这类纠纷较为复杂。纠纷主要表现为发包方未能提供合格的施工进场条件、中途擅改设计、未按工程进度支付进度款、建设工程材料不能及时供应从而造成停工、窝工、恶劣天气等原因承包方要求顺延工期未经有效确认，工程竣工后在结算方面发包方要求承包方承担工期延误责任，往往使案件变得较为复杂。三、工程款优先受偿权有哪些条件？ 1、建设工程能顺利完工正常情况下工程价款优先受偿。 2、工程无法完工情况下的工程价款优先受偿。【法律依据】根据《民法典》第八百零七条：发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。以上就是由法律网小编为您整理的没有合同工程款怎么要钱的相关内容，我们可以了解到依据我国民事诉讼法的规定，建设合同是要回工程款的重要证据，如果没有签订建设合同的，当事人可以收集其他证据在回工程款，这方面的知识不难理解但也是比较重要，如果您还有其他问题的，欢迎咨询法律网律师。引用法条： [1]《中华人民共和国民法典》第八百零七条 [2]《中华人民共和国民事诉讼法》第六十三条 [3]《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条
随便看	子公司欠款可以破产吗首付能算婚前财产吗买社保可以贷款吗公司破产申明书怎么写超市住人算是违法吗诉讼期间专利保全如何办理怎么查看公司产品侵权手掌骨骨折可以鉴定伤残等级吗境内离婚会分割境外财产么消字号的产品需要备案吗打架受伤伤残鉴定需要哪些材料超市进的产品不合格会被处罚么建筑承包方合同怎么写企业破产法债务人提交的材料食品执行标准打错怎么办破产重整需向法院提交材料诈骗公司的员工怎么处理超市是注销营业执照吗企业商号怎么申请交通事故牙齿伤残鉴定要什么材料车事故伤残鉴定需要哪些材料如何逃避共同财产毒品超过多少克判坐牢婚外情可以少分财产吗小超市投诉找哪个部门警犬警犬嗅源警犬搜索警犬警戒警犬追踪警犬鉴别警通护照计事工资制计件单价计件工资制计划体制计划单列城市计划外生产资料全国统一限价暂行管理之诉计划外用工计划生育义务计划管理计划调节计奖单位计时奖励工资制计时工资制计票计票员计票规则计量器具强制鉴定之诉计量器具许可管理之诉

法律咨询问答库收录2074234条法律问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解析，是法律学习是实务的有利工具。