网站首页  词典首页

问题	2022个人挂靠工程欠款怎么起诉
释义	一、2022个人挂靠工程欠款怎么起诉     所谓法律途径，无非是指通过向法院提起诉讼，等待法院判决之后，申请法院强制执行。此方法安全可靠，但如果欠款人是小企业，特别是在个人借用或挂靠资质的情况下，由于经济实力有限，一般不愿意选择此法，一方面原因是通过诉讼方式太复杂，而且时间拖的非常久;另一方面，法院判决之后，如果欠款人仍然不履行判决书确定的义务，则还需要申请法院强制执行，这要以来时间拖的会更久，这就为欠款人逃债、转移财产的争得了时间。     如果欠款人是有资质的企业，有一定的经济风险承受能力，会选择通过诉讼的方式来追讨欠款。一些欠款人在为了将欠款及时追回，又不想通过的诉讼方式时，则会选择非诉的方式来追讨欠款。     从规避法律风险的角度而言，通过诉讼的方式来追讨欠款，仍然是工程欠款追讨的最佳方式。即便在诉讼的过程中，也可以通过由法官作为中间人，做欠款人的工作，同时被欠款人也作出一定程度的让步，在这种情况下，欠款双方很容易达成和解，然后签署和解协议。在一方不履行和解协议时，直接向法院申请强制执行该协议即可。           　　二、个人挂靠工程欠款的起诉模板有哪些     工程欠款起诉状范本     起诉单位：(全称)：______市______县______建筑公司     企业性质：     经营范围：工业与民用建筑.     流动资金：X万元     何时经何部门批准开业：______年______月份经______县基建局批准     地址：______县______乡______电话：______________________     开户银行：______工区历下办理处。帐号：__________________     法定代表人姓名：_________职务：_________     被告单位(全称)： ______     地址：________市_______ -______路________号     事由：建筑安装工程承包合同拖欠工程款纠纷     事实和理由：     ______年______月______日，     ______县建筑工程总公司______公司(原告，以下简称乙方)同______市职工教育培训中心(被告，以下简称甲方)签订了《建筑安装工程合同》，标的是乙方为甲方修建教工宿舍楼两幢。承包方式是“议标形式，也工包材料”。承包额为X元。开工日期定为______年______月______日;竣工日期定为______年______月______日。合同签定后，乙方按时将设备机具等运进工地，但甲方因工地、图纸等原因没有同有关单位交涉好，直到______年______月______日乙方才正式开工。在长达X之内，由于甲方的原因，造成乙方开进工地的X余名职工无活可干，机具设备长期双里无用，给乙方经济上造成损失达X元。甲方虽然承担了X元的误工费，但尚有X元到今有承担赔偿损失的责任。     两幢宿舍楼建筑安装工程竣工后：，于______年______月______日，乙方又同甲方签订教学楼工程的施工合同书(附原印件)。教学楼工程于______年______月______日完工。三幢楼均经     ______市建筑工程质童监督站校验合格交付被告使用。     工程结算书经甲、乙双方审定后，交______市建设银行校准定这杂，双方无任何争议。甲方应依合同书之规定与乙方结清工程款，但至今甲方仍拖欠乙方工程款X元。     从______年元月开始，甲方要求乙方为其零建工程拖工。经多次协商达成协议，乙方又为甲方修建了汽车房、锅炉房、坝墙等多项零建工程。但价值X元的工租款至今不与乙方结算。因甲方一再拖欠乙方工程款，致使乙方工人工资长期不能支付，被迫于______年______月底撤离甲方工地。     为了收回甲方拖欠的工程款，乙方组织专人多次与甲方交涉。开始，甲方以工程资料不全为由予以推拖，乙方只得将自己的全部资料复印交给甲方。后来，甲方又以有关建材差价不合理为由拒绝支付原宿舍楼、教学楼所拖欠的工程款，并推而广之，拒绝审核乙方后期施工的全部零建工程的结算。     综上所述，甲方违反合同书的约定，单方面地推翻合同书规定的有关条款，无理拖欠乙方工程款     给乙方造成了很大的经济损失。《民法通时》第一百零六条规定：“公民、法人违反合同或者不履行其他义务的，应当承担民事责任。”《经济合同法》第三十九条第二项一至五款和(建筑安装工程承包合同条例》第十三条第二项一至五欲规定：未能按照承包合同的规定履行自己应负的贵任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方因此发生的实际损失;不按合同规定拨付工程款;按银行有关逾期付款办法或“工程价款结算办法”的有关规定处理。     诉讼请求：     责令甲方偿付工程款和赔楼乙方经济损失：     (一)付清宿舍楼、教学楼拖欠款X元;     (二) 结算零建工程款：X元减去甲方垫付的材料款X元，应付给乙方工程款X元;     (三)赔偿乙方的经济损失：______年至______年度拖欠款的滞纳金X元;______年______月至______月设备闲置费X元     以上三项合计，共X元。     此致     ______市______区人民法院     起诉单位：______县建筑工程总公司     __________公司(盖章)     _________年_________月________日     附：1.本状副本1份; 2.书证X件。      　　三、工程欠款的诉讼时效有哪些     大多数拖欠工程款已历时相当久，甚至超过两年，有的甚至达到十年之久。拖欠太久的工程款，承包商经常因法律意识淡薄或碍于情面怕影响与建设方的关系等原因而错过诉讼时效。     在此有必要提醒：工程欠款的诉讼时效为两年，从知道或应当知道拖欠行为起算。     我国法律规定诉讼时效可以通过一定的主张权利行为得以中断，中断后诉讼时效可以重新计算。     因此，各承包商可以采取书面发函(对方一定要签收或采取挂号信等形式证明已送达)、向清欠主管部门及相关部门投诉(一定要有书面记录)、与发包方补充协议或签订还款协议等办法，使诉讼时效中断。     以上便是法律网小编为您整理的有关2022个人挂靠工程欠款怎么起诉的内容，由此您可以得知当你选择通过法律途径来维护自己的合法权益的时候，你要了解诉讼的基本流程是如何以及准备相应的材料，如果您还有什么疑惑的话，欢迎到法律网找相关专业的律师进行咨询，希望法律网权威的律师能解决您的困惑，最后，祝您生活愉快！          引用法条：     [1]《建筑安装工程合同》     [2]《中华人民共和国经济合同法》     [3]《中华人民共和国民法通则》第一百零六条     [4]《中华人民共和国经济合同法》第三十九条
随便看	就业三方协议模板 劳动合同和三方协议的区别在于哪些方面 医疗期未满能够解除合同吗 延长医疗期后解除合同怎样赔偿 非法提供麻醉药品、精神药品罪 如何判断是否构成了非法提供麻醉药品罪 信用证诈骗罪 信用证诈骗罪的量刑是怎样的 信用证诈骗罪规定如何量刑 行人闯红灯撞死赔偿多少 产品质量认证 产品责任纠纷起诉状怎么写 产品责任纠纷管辖权怎么确定 产品责任纠纷起诉状范本 产品生产者责任纠纷管辖权怎么确定 债权转让的流程是什么 结婚办理户口迁出流程 结婚迁出户口要村里的证明怎么写 仲裁费用收取标准是什么 取保候审是否包含在刑期内 取保候审的执行机关包括哪些 以不当得利为由起诉的程序 取保候审实践过程中的问题及对策 取保候审过还能当兵吗 深圳社保退保办理指南 缺席判决 缺席审判 缺席投票 缺氧危险作业安全 缺血 缺额选举 网球场宣言 罔失法度 罔民 罕博罗 罗亚—柯拉尔 罗宾逊—帕特曼法 罗尔斯 罗尔斯顿 罗布尔杜 罗德岛州宪法 罗恩奖励工资制 罗斯 罗斯 罗斯 罗斯 罗斯—拜占庭条约 罗斯属地 罗斯案 罗斯真理

法律咨询问答库收录2074234条法律问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解析，是法律学习是实务的有利工具。