网站首页  词典首页

问题	顺延工期签证是怎样
释义	一、顺延工期签证是怎样     工期顺延，就是当我们在施工工程中，并非施工单位造成的，而是因为不可抗力的因素，导致施工单位无法正常施工的情况下，此时就可以申请工期顺延。由于工期是合同在订立时，完成单位工程所需要的时间，一般来说，合同内是会订立双方如何遵守该合同，以及相关的违约惩罚措施的。所以，当工期被延误时，施工单位往往会申请工期延顺。           二、工期顺延怎么样才合法     1、工程量增加     施工过程中，发包人时常要求承包人增加工程量，因而必然导致工期的增加。这种情形下，工期自然顺延。     2、发包人变更设计     若在施工过程中，发包人变更设计，则因发包人变更设计而导致承包人无法施工的期间应当从工期中扣除，即顺延相应的工期。     3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料     若发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料，导致承包人无法施工的，则从发包人提供这些施工必须资料之日起算工期。其他如因发包人缺乏建设规划许可证、施工许可证或其他原因导致有关政府部门要求停工的，则停工期间应当从工期中予以扣除。     4、发包人未按约支付工程款     一般来说，当事人在施工合同中均约定发包人按工程进度支付工程进度款。若发包人未按期支付工程进度款，承包人有权停工，因此引起的工期延误责任由发包人承担。     5、发包人指定的分包人与承包人在施工过程中衔接不当     实践中，通常存在发包人将部分工程如钢结构工程、消防工程、水电工程、空调工程等直接分包给他人施工，或者要求承包人分包给指定的单位施工的情形。然而在施工过程中，承包人与分包人之间可能因施工衔接不当导致工期延误，在此情形下，发包人应当承担相应的工期延误责任。     6、工程质量鉴定     根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十五条：建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定期间为顺延工期期间。对工程质量的鉴定可否作为顺延工期的理由，主要以工程质量是否合格作为判断标准。如果工程质量经鉴定是合格的，则应将鉴定期间作为顺延工期期间；反之如果工程质量经鉴定不合格，则工期不应当顺延，承包人逾期竣工的，应当承担相应的违约责任。     7、不可抗力或其他因素     承包人在施工过程中如发生不可抗力因素，或者其他不可归责于承包人的意外事件导致工期延误的，承包人有权主张工期顺延。比如发生地震、暴雨期间无法施工，工期顺延。      三、需要注意哪些事项     1、准备收集固定导致工期延误的事实证据，比如变更设计工程量增加、质量标准提高、施工图纸没有到位、开工延迟、指令错误、拖延验收隐蔽工程等事实；     2、这些事实与工期延误之间具有因果关系，即拖延的事实必须在关键线路上；     3、顺延的具体天数，承包人在办理工期签证时，特别注意应该特别记载工期顺延天数，否则一旦争议，承包人举证难度增加。     上面的是法律网小编为您整理的关于顺延工期签证是怎样的相关内容。综上可知，非施工方的原因导致的延期，理论上来说均可以要求顺延工期，至于顺延到什么时候，则需要具体问题具体分析，至少要确定一个比较合理的顺延期限才可以。可见多了解法律知识对我们的生活有很大的帮助。如果您还有其他的法律问题，欢迎咨询我们的法律网律师。               引用法条：     [1]《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》
随便看	如何确保股权比例 我国法律对股权出资有什么限制？ 股权出资的认定标准 以股权出资的相关问题 公司法股权出资有哪些内容 公司注销费用 关于公司注销流程 公司准备注销的流程 公司注销的步骤一般是什么 股权池股份怎么给 股权证明怎么开 个人股权证明书怎么写 分公司签订的合同是否有效 公司哪些情况下必须签订合同 与公司签订合同由谁签字 公司合同盖私自刻的章有效力吗 个人会不会可以和公司签订合同 公司签订合同注意事项有哪些 出资证明书与股东资格 了解合同撤销的注意事项 合同在履行过程中的效力 生效合同的三要件 申请撤销合同的注意事项 寄售协议的内容有哪些 车库买卖合同包含的内容主要有哪些，公证流程是怎样的？ 特种劳动防护产品监督检验管理办法 特种行业 特种行业管理 特种诉讼标的诉状 特立尼达和多巴哥共和国国徽 特立尼达和多巴哥共和国国旗 特立尼达和多巴哥共和国国歌 特立尼达和多巴哥共和国宪法 特立尼达和多巴哥共和国首都 特约检察员 特级教育补贴 特设机关审查制 特赦 特赦 特赦令 特进 特里亚农条约 特里贝尔 特雷尔冶炼厂仲裁案 牺牲抚恤金 犁牛合作社 犬养毅 犯人 犯令 犯夜

法律咨询问答库收录2074234条法律问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解析，是法律学习是实务的有利工具。