2022最新工程索赔协议书模板怎么写呢？下面法律网小编给大家准备了一份范本同时给大家介绍了相关内容，希望能帮助到大家。
一、2022年最新建筑工程索赔协议书模板
致：*********监理有限公司
兹有我施工单位施工的*********工程，在 年 月 日，大批的当地村民进入施工现场阻止我施工单位施工作业；随后施工单位，监理单位，设计单位和业主单位现场调解仍没有劝服当地村民，并且在此期间政府部门出面协调和设计单位对基础的形式变更后，当地的村民还是到施工现场阻工。
经上级部门和业主单位的同意，我施工单位于 年 月 日正式停工待命。为了保证复工后的正常进行，停工期间现场的机械设备和周转材料一律停滞在工地，现场施工人员不予放假在现场组织学习和安全教育，等候工程复工；在此停工期间给我施工单位造成较大的经济损失和工期延误。
停工期间发生的费用及损失如下：
1、施工人员的误工费；
2、项目部管理人员的管理费；
3、机械设备的闲置费；
4、材料损失的补偿费。
我施工单位按照合同约定内容的程序向贵监理单位提交费用及工期的索赔意向。
施工单位：
日期：
二、建筑工程索赔怎么计算
1、总费用法。计算出索赔工程的总费用，减去原合同报价，即得索赔金额。这种计算方法简单但不尽合理，因为实际完成工程的总费用中，可能包括由于承包人的原因（如管理不善，材料浪费，效率太低等）所增加的费用，而这些费用是属于不该索赔的；另一方面，原合同价也可能因工程变更或单价合同中的工程量变化等原因而不能代表真正的工程成本。凡此种种原因，使得采用此法往往会引起争议，故一般不常用。但是在某些特定条件下，当需要具体计算索赔金额很困难，甚至不可能时，则也有采用此法的。这种情况下，应具体核实已开支的实际费用，取消其不合理部分，以求接近实际情况。
2、修正的总费用法。原则上与总费用法相同，计算对某些方面作出相应的修正，以使用结果更趋合理，修正的内容主要有：一是计算索赔金额的时期仅限于受事件影响的时段，而不是整个工期。二是只计算在该时期内受影响项目的费用，而不是全部工作项目的费用三是不直接采用原合同报价，而是采用在该时期内如未受事件影响而完成该项目的合理费用。根据上述修正，可比较全理地计算出索赔事件影响，而实际增加的费用。
3、实际费用法。实际费用法即根据索赔事件所造成的损失或成本增加，按费用项目逐项进行分析、计算索赔金额的方法这种方法比较复杂，但能客观地反映施单位的实际损失，比较合理，易于被当事人接受，在国际工程中被广泛采用。实际费用法是按每个索赔事件所引起损失的费用项目分别分析计算索赔值的一种方法，通常分三步：第一步，分析每个或每类索赔事件所影响的费用项目，不得有遗漏。这些费用项目通常应与合同报价中的费用项目一致。第二步，计算每个费用项目受索赔事件影响的数值，通过与合同价中的费用价值进行比较即可得到该项费用的索赔值，第三步将各费用项目的索赔值汇总，得到总费用索赔值。
以上就是法律网小编给大家介绍的2022最新工程索赔协议书模板的相关内容。通过上文的介绍，想必大家了解到了工程索赔协议书和相关赔偿的计算方法，如果大家还有其他方面的问题，可以来我们法律网，我们会有专业律师协助大家解决问题。
- 建筑施工许可证有效期是怎样的
- 诉讼离婚要多久才能离
- 衡水司法鉴定程序通则都有哪些？
- 怎么认定股东知情权行使的“目的正当性”
- 建设工程施工现场管理规定是什么?
- 起诉离婚后法院判决的法律规定是什么
- 2020年郴州司法鉴定收费标准是怎样的？
- 诉讼离婚一方不愿意离婚怎么办
- 解除工程施工合同协议书怎么写？
- 业主的权利和义务有哪些
- 司法鉴定评残标准是怎么样的？
- 夫妻离婚小孩的归属权应该是谁
- 法医物证司法鉴定人具备哪些条件？
- 建设工程施工许可证办理条件是什么？
- 新公司法对股东的知情权有哪些规定
- 如果小孩脸部烧伤能做司法鉴定吗？
- 第二次申请离婚会当庭审判吗
- 建设工程施工管理办法中管理和责任是什么？
- 未出资的股东可以享有知情权吗
- 民事诉讼司法鉴定收费标准管理办法有哪些内容？
- 法院离婚立案就能直接判离吗
- 怎样写工程承包合同？
- 公司知情权的范围是怎样的
- 重新申请司法鉴定的法定时间都有哪些要求？
- 离婚第一次不判离多久再起诉
- 管辖错误
- 篡囚
- 籍没之法
- 籍门令
- 米兰克顿
- 米兰敕令
- 米兰达诉亚利桑那州案
- 米利都学派
- 米勒
- 米塔克沙拉
- 米尔柏格
- 米拉波
- 米歇尔斯
- 米泰斯
- 米里根案
- 类似奴隶制的制度和风俗
- 类似行为证据法则
- 类奏南京罪囚
- 类推原则
- 类推程序
- 类推解释
- 类推解释
- 类比
- 粉尘作业危害
- 粉尘测定