网站首页  词典首页

问题	建筑工程工期顺延成因及应对措施
释义	一、建筑工程工期顺延成因及应对措施     建筑工程工期顺延成因     1.发包人未按约提供图纸及开工条件;     2.发包人未能按约支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行;     3.发包人指定的代表（以下称指定代表）未按约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行;     4.设计变更和工程量增加;     5.一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;     6.不可抗力;     7.隐蔽工程在隐蔽前，承包人通知发包人检查，发包人没有及时检查;     8.发包人未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地等。     建筑工程工期顺延应对措施     1.收集相关证据，证明确实存在不可抗力的事实     2.及时向发包方通知不可抗力事件，并积极申请工期的顺延，同时做好相应的证据留存。     3.在解决上述工期顺延问题的同时，施工企业还应采取有效可行的措施，减少因不可抗力产生的损失。     二、建筑工程工期顺延后应注意什么     建筑工程工期顺延后应注意建房单位可以要求施工单位按合同约定赔偿，如果没有约定的，按实际造成的损失赔偿，如果施工单位不赔偿的，建设单位可以起诉施工单位。     《中华人民共和国民法典》第五百九十条规定：“当事人一方因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方，以减轻可能给对方造成的损失，并应当在合理期限内提供证明”。          三、建筑工程合同的形式包括哪些种类     建设工程合同的种类有：     1.建设工程勘察合同；     2.建设工程设计合同；     3.建设工程施工合同。承包人进行工程建设，经竣工验收合格后，发包人支付价款的合同。     法律网提醒您，《中华人民共和国民法典》第七百八十八条建设工程合同是承包人进行工程建设，发包人支付价款的合同。建设工程合同包括工程勘察、设计、施工合同。     引用法条：     [1]《中华人民共和国民法典》第五百九十条     [2]《中华人民共和国民法典》第七百八十八条
随便看	朋友借钱超过1年,还可以打官司吗 他人欠钱天天跟着他犯法吗 没有食品许可证可先开业吗 打牌欠钱可以不还吗 没有办开工许可证怎么免除处罚 民间借贷纠纷不承认证据有哪些 买二手车可以汽车贷款吗 有商标还须办许可证吗 民间借贷无偿还能力会拘留吗 没有餐饮许可证的处罚 欠钱被贴小区可以报警吗 商品房预售许可证办理条件有哪些 税务登记属于行政许可吗 参与网络借贷的出借人应当履行哪些义务 中国互联网金融协会可以制定p2p相关规则吗 特许经营权质押可以查封股权吗 p2p网贷平台是否要设置募集期 无运输许可证驾车闯关撞死检查人员构成何罪 从事网络借贷信息中介的机构需要备案吗 买房时需要看商品房预售许可证吗 网络借贷信息中介机构是指什么 认购书效力与销售许可证有关吗 特许经营合同不展期是什么 哪个部门对p2p网贷平台进行监督管理 什么是专利许可证贸易 弹劾 弹劾式诉讼 弹壳发射痕迹 弹头发射痕迹 弹性工作时间 弹性比例代表制 弹着痕迹 弹膛痕迹 强制仲裁 强制保险 强制划拨 强制制裁 强制劳动 强制名单投票 强制处分 强制履行 强制律师代理主义 强制性共同诉讼 强制性医疗措施司法制度 强制性措施 强制戒毒 强制执行 强制执行 强制执行债权文书的公证 强制执行措施

法律咨询问答库收录2074234条法律问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解析，是法律学习是实务的有利工具。