网站首页  词典首页

问题	工程履约金问题归什么案由
释义	一、工程履约金问题归什么案由     工程保证金纠纷案由要看具体的案情。     履约保证金是为了督促工程承包人严格按照合同进行施工，防止承包人在实际施工过程中变相执行合同，或者对工程质量偷工减料，其作用发生于合同执行过程中，直到合同履行完毕，履约保证金也就失去价值。          二、工程款纠纷案由     1、工程量之争。土建工程的工程量之争主要集中在合同生效后增加的工程量及对隐蔽工程的详细数据未做三方(发包方、承包方与监理公司)签字的记录，仅凭承包方施工日记进行结算，发包方提出异议。安装工程的工程量之争，主要集中在隐蔽在墙体中的管线铺设记录与确认问题。     2、计费系数之争。该争议主要是由于承包方资质变更或者施工队属于挂靠单位或者承包方由不同资质的单位合作组成，资质之争表现在结算领域就是计费系数之争。     3、大型机械租赁费用的计费之争。许多建设工程需要承包方对外租赁大型机械设备，例如台搬等。按照建筑行业惯例，这些大型机械的租金应该在工程款外另行计费，特别是为了赶工期时，更是如此。承包人租赁时一般有说明，发包方为赶工期也不否认，但进行工程结算时发包方总觉得在合同款外另行支付设备租金不合算，认为承包方使用的机械应该由承包方自行负责，总找理由拒付。     4、竣工决算时间之争。建设工程承包合同签署之前承包方会提交一份预算报告，工程竣工后再由承包方提出决算报告，然后报经发包方审核，达成一致后由发包方支付。承包方提交决算报告的前提是工程“竣工”。“竣工”这一概念在建设工程领域本来是一个无争议的技术概念，即合同项下的工程量已完成。     5、违约之争。无论承包方的逾期竣工，还是发包方未能提供施工进场的条件(如施工现场未能通水、通电、通路等)、中期擅改设计、未按形象进度支付进度款、建设工程材料不能及时供应从而造成停工、窝工等情形，最终都以违约金的形式反馈到工程款的结算中。违约之争在建设工程结算纠纷中比较常见。     6、建筑材料品质之争。建设工程招投标时对工程主要建筑材料品质有所要求或承诺，但由于建筑材料市场供求关系的影响，有时使得承包方转而采用合同外的其他建材，因此引起结算纠纷是不可避免的。2003年上半年，由于国际市场的剧烈变动，建筑材料如钢材价格大幅度上涨，有的涨幅高达40%。而承包方进行建设工程投标时一般只考虑了5%的价格上涨幅度，最多不会超过10%。面对40%的涨幅，如果发包方与承包方未能达成谅解(或者提高工程款或者工程延期等待建材市场价格回落)，承包方就只能寻找低品质的替代品。最后因建筑材料品质引发工程款结算纠纷。     7、总包与分包之争。由于现代社会的分工越来越细，实际上一个大型建设工程难以由单一的总承包商完成，而且有些劳务作业需要大量的人力，也无法由总承包公司独立完成。因此，总承包单位承揽建设项目后经建设单位同意，一般都会将其中的专业工程和劳务作业分包相应的分包单位。如果发包方就全额工程款结算完毕，则发生结算争议的可能性较小，如果发包方只进行部分结算，则很容易酿成总承包单位与分包单位的争议。而且总承包单位与分包单位之间除工程款结算外，还存在着管理费之争。如果建设单位参与指定或者暗示分包单位，则引起的工程款结算纠纷会更复杂。这类纠纷在建设工程领域比较普遍，2004年2月3 日，建设部还特别颁布《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》加以特别调整。     8、5%尾款之争。建设工程竣工移交后，承包人按照合同要求应在一年内进行保修。为了保证承包方履行保修义务，发包方一般在合同中约定工程款支付95%工程款后，余下5%工程款留待一年保修期满后再行支付。有的合同采取工程款先付，由承包方另行出具5%工程款的银行保函加以保证。5%尾款争议的原因在于承包人是否在保修期内适当履行了保修义务。     三、工程质量保证金     工程质量保证金（保修金）是指发包人与承包人在建设工程承包合同中约定，从应付的工程款中预留，用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的资金。     建设单位全部或者部分使用政府投资的建设项目，按工程价款结算总额5%左右的比例预留保证金，社会投资项目采用预留保证金方式的，预留保证金的比例可以参照执行发包人与承包人应该在合同中约定保证金的预留方式及预留比例。     建设工程竣工结算后，发包人应按照合同约定及时向承包人支付工程结算价款和预留保证金。     以上就是由法律网小编整理收集的关于工程履约金问题归什么案由的法律知识。工程履约金纠纷的案由确定需要根据具体的案情进行确定的，并且工程的履约金是为了保证施工合同的进行的。如果您还有其他的问题，欢迎咨询法律网律师。          引用法条：     [1]《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》
随便看	国际商事主要仲裁机构 最高人民法院关于审理涉外民事或商事合同纠纷案件法律适用若干问题的规定 涉外民商事案件集中管辖 国际商事仲裁裁决承认与执行案例分析一 申请执行国际商事仲裁裁决案例分析 通过案例看国际商事仲裁裁决的执行 调整国际民商事法律关系的方法 国际民商事法律关系 国际商法地位及国际商事关系的演变 论国际商事仲裁裁决的撤销理由及其发展趋势 国际商事仲裁裁决撤销制度存在的意义 关于涉外商事仲裁司法审查制度刍议 人民法院在审理国内民商事案件过程中，因追加当事人而使得案件具有涉外因素的，如何处理？ 2019法考注意事项 2020年法考还有C证吗 司法证挂靠一年多少钱 法考报名条件及所需材料有哪些 股东在经营活动中投入公司资金的性质认定 妻子系名义股东 丈夫可否诉其单方转让股权无效 法院如何认定配偶单方转让 其名下股权行为的效力 股东与公司之间的代理关系如何确定 股东派生诉讼与股东直接诉讼有哪些区别 对我国股东损害赔偿之诉的理解 公司股东会决议流程是怎样的 公司股东退出机制法律分析 阿拉伯货币基金组织 阿拉伯非洲经济开发银行 阿拉伯马格里布联盟 阿拉利克罗马法辑要 阿拉姆琪尔法典 阿拉巴玛号仲裁案 阿拉巴马州宪法 阿拉斯加州宪法 阿拉斯加边界仲裁案 阿拍特黑特 阿斯贝克 阿方斯·贝蒂隆 阿昌族 阿普特诉阿普特案 阿曼苏丹国国徽 阿曼苏丹国国旗 阿曼苏丹国国歌 阿曼苏丹国首都 阿松齐奥尼号案 阿果 阿根廷1819年宪法 阿根廷1826年宪法 阿根廷1853年宪法 阿根廷—智利边界仲裁案 阿根廷共和国国徽

法律咨询问答库收录2074234条法律问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解析，是法律学习是实务的有利工具。