网站首页  词典首页

问题	签订建筑业合同时注意事项
释义	一、签订建筑业合同时注意事项     审查发包人与承包人履约情况     （一）对发包方主要应了解两方面内容：     ①主体资格，即建设相关手续是否齐全。例：建设用地是否已经批准？是否列入投资计划？规划、设计是否得到批准？是否进行了招标等。     ②履约能力即资金问题。施工所需资金是否已经落实或可能落实等。     （二）对承包方主要了解的内容有：     ①资质情况；②施工能力；③社会信誉；④财务情况     承包方的二级公司和工程处不能对外签订合同。上述内容是体现履约能力的指标，应认真分析和判断。     履约管理之工期     （一）工期和施工进度     １．实际开工日期的认定     ①承包人有证据证明实际开工日期的，则应认定该日期为实际开工日期。承包人的证据可以是发包人向承包人发出的通知、工程监理的记录、当事人的会议纪要、施工许可证等；     ②承包人虽无证据证明实际开工日期，但有开工报告，则应认定开工报告中记载的开工日期为实际开工日期；     ③若承包人无任何证据证明实际开工日期，亦无开工报告，则应以合同约定的开工日期为准。     ２．竣工日期的认定     《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条规定认定方法：     ①双方确认的日期为竣工日期；     ②建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；（注意是经盖章的验收报告的时间，不是竣工验收备案日期，因为竣工验收备案是由建设单位来报送）；     ③承包人提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；     ④未经过竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。     （二）几种影响工期的因素     １．施工许可证：     ①如未取得且未施工，以取得施工许可证之日作为开工日期；     ②但如未取得且已经施工，则一般以施工开始日为开工日期。     ２．拖欠工程款     拖欠工程款且导致停工或缓慢施工，则工期可以顺延，但需要证明延误的天数及拖欠工程款与延误天数之因果关系。     ３．设计变更     ①设计变更在关键线路上，则工期可以顺延，但需要证明延误的天数及设计变更与延误天数之因果关系；     ②设计变更不在关键线路上，则不应以此为由顺延工期。     ４．图纸延误     ①设计变更在关键线路上，则工期可以顺延，但需要证明延误的天数及设计变更与延误天数之因果关系；     ②设计变更不在关键线路上，则不应以此为由顺延工期。     ５．增加工程量     ①设计变更在关键线路上，则工期可以顺延，但需要证明延误的天数及设计变更与延误天数之因果关系；     ②设计变更不在关键线路上，则不应以此为由顺延工期。     ６．质量鉴定     《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十五条建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定期间为顺延工期期间。     ①鉴定合格，顺延工期；     ②鉴定不合格，视情况而定。     ７．建设单位的其他原因     如：指定的代表未按照约定提供指令、批准，致使施工不能正常进行；建设单位未按照约定时间和要求提供原材料、设备、场地等；隐蔽工程在隐蔽前，施工企业发出检查通知，建设单位未及时检查等。     ①设计变更在关键线路上，则工期可以顺延，但需要证明延误的天数及设计变更与延误天数之因果关系；     ②设计变更不在关键线路上，则不应以此为由顺延工期。     ８．一周内，非施工单位原因停水、停电、停气造成停工累计超过８小时     ９．发生不可抗力事件     无法预见、不可避免并不能克服，一旦发生，要积极采取措施，阻止和预防扩大损失，要及时按照合同约定的程序和时限报告。     工程签证与索赔     （一）工程签证     ①可以直接作为结算凭据。如进行合同审价，审价部门对签证不作另行审查；如引起诉讼，该诉讼的性质属于权属确定的返还之诉。     ②是施工过程中的例行工作，一般不依赖于其它证据。是双方对施工实际变化的相互确认，只要签字即视为认可，不必对具体的调整内容再行审查。     （二）工程索赔程序     《建设工程施工合同（示范文本）》（ＧＦ－１９９９－０２０１）有关索赔的程序为：发包人未按照合同约定支付各种费用、顺延工期、赔偿损失，承包人可以按照以下规定索赔：     ①有正当索赔理由，且有有关证据；     ②索赔事件发生后２８（１４）天内，向发包人提出索赔意向通知（注意工期索赔的具体天数及其理由（施工关键线路和程序）；     ③发出索赔意向通知后２８（１４）天内，向工程师提出延长工期和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料；     ④发包人在接到索赔通知后２８（１４）天内给予批准，或要求承包人进一步补充证据和理由，发包人在２８日内未予答复，视为批准索赔。     若索赔事件持续发生，施工单位应持续索赔；索赔事件消失后，应综合进行索赔。     项目章和公章的风险     （一）内部公章管理、使用规范化     公章的印文要备案，适用要规范。项目章的使用相对风险更大，项目章的印文没有备案，一旦让法院看到你的项目章管理混乱，也就是不具备“排他性”，则不具备鉴定的意义。如果鉴定不具备参考价值，如果还有其他证据链印证，很可能被判决承担责任。如果管理规范，具备排他性，如果公章鉴定下来确认不是公司备案的公章印文，那这个案件其他的证据链尚不足以让法庭采用高度盖然性的原则判决公司承担责任。     （二）建立严格的印章使用制度     特别是项目章的使用和管理方面，更需要注意，需要规范使用范围、使用权限和失效时间。因为项目章不用的工商备案，公司承担的风险更大。所以，内部要加强管理，明确权限和范围、对使用情况进行登记。     业主拖欠工程款时，建设工程价款的优先权问题     （一）权利行使主体     ①建设工程价款优先受偿权的权利主体仅指建设工程施工合同的承包人，不包括建设工程勘察、设计合同的承包人；     ②根据合同相对性原理，只有总承包人享有建设工程价款优先受偿权，分包人不能主张该优先权；     ③装饰装修合同的承包人是否具有工程优先受偿权？只能在建筑物因装饰装修而增加价值的范围内优先受偿，同时发包人必须是该建筑物的所有人。     （二）受偿范围     享有优先受偿权的工程款应当包括承包人为建设工程支付的劳务报酬、材料款等实际支出的费用，但对于承包人依合同向发包人主张的损害赔偿（赔偿金、违约金等）则不应包括在内。《民法典》第２８６条规定享有优先受偿权的是“建设工程价款”，而按照一般人的通常理解，损害赔偿金并不属于“价款”之列。     （三）关于起算时间     ①建设工程正常竣工情况下：建设工程竣工之日；     ②建设工程无法正常竣工情况下：建设工程合同约定的竣工之日。     此时承包人可以与发包人协商以“烂尾”工程折价，或者达成延期付款和竣工的合意，以便继续履行变更后的施工合同。如果承、发包双方不愿协商或协商不成，承包人可以在工程约定的竣工之日起六个月内行使优先受偿权，但承包人优先受偿权的实现，有待于建设项目的接盘、转让或重新启动。当出现“烂尾”楼整体拍卖时，承包人应从拍卖所得财产中优先受偿，当有新的开发商接盘“烂尾”工程时，接盘人在向承包人支付原发包人拖欠的工程价款后方可受让项目。            二、工程结算审计收费标准     工程造价审计收费通常采用基本收费＋追加收费两部分组成，基本收费一般定为建设单位送审总造价的０．１－－０．３％左右，追加收费一般定为中价机构审减金额的４－－９％左右。     审计服务费用由建设单位支付，在工程投资中单独列支（国家财务部有相关规定）。     基本建设财务管理规定中第十九条明确规定，建设工程待摊投资包括社会中介机构审计费用；在财政部的其他相关规定也有这方面规定。实际操作中，基本服务费率主要根据工程投资总额确定（这部分金额主要满足中介机构的交通、食宿、单位收益等基本费用）。     追加服务费率的确定时：     （一）经过建设单位初审的工程相对定高一些；     （二）未经初审的相对低一些（有些中介甚至主动要求只要１％的追加费，不再计取基本费）。     三、我国工程结算方式有哪些     （一）按月结算，即实行旬末或月中预支，月终结算，竣工后清算的方法。跨年度竣工的工程．在年终进行工程盘点，办理年度结算。我国现行的工程价款结算中，相当一部分是实行这种按月结算。     （二）竣工后一次结算，建设项目或单项工程全部建筑安装工程建设期在１２个月以内，或者工程承包合同价值在100万元一下的，可以实行工程价款每月月中预支．竣工后一次结算。     （三）分段结算，即当年开工，当年不能竣工的单项工程或单位工程按照工程形象进度，划分不同阶段进行结算。根据竣工结算编制依据分段结算可以按月预支工程款。分段的划分标准，由各部门或省、自治区、直辖市、计划单列市规定。     （四）目标结算方式即在工程合同中，将承包工程的内容分解成不同的控制界面．阻业主验收控制界面作为支付工程价款的前提条件。也就是说，将合同中的工程内容分解成不同的验收单元，当承包商完成单元工程内容并经业主（或其委托人）验收后，业主支付单元工程内容的工程价款。     以上就是法律网小编为您详细介绍的关于签订建筑业合同时注意事项的相关内容，综上所述小编提醒您，所以由此可见，一项普通的工程并不是像我们想象的那么简单。就连他的结算方式也是有多种多样的。我们在作为项目施工的一方的时候，当然应该选择最有利于自己的结算方式。若您还有什么法律疑问，建议咨询法律网专业律师。          引用法条：     [1]《中华人民共和国民法典》     [2]《中华人民共和国民法典》第两百八十六条     [3]《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》     [4]《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》
随便看	深圳市退休金如何计算方法 办理社会保障卡变更程序的情况 离职后社保怎么从原单位转出 社保断交了三个月是否会影响退休金的领取 我国的社会保障制度都有哪些具体的保险项目 如何激活社会保障卡 企业不交社保怎么举报 社会保障作用 社会保险法的制定有什么意义？ 焦作市国家公务员辞职辞退暂行办法 提前辞职不批怎样强制离职 检察院辞职程序 宁波市国家公务员辞职辞退实施办法 国家机关公务员的辞职申请书 异地检车委托书怎么写 刑事案件起诉书家属可以看么 刑事案件起诉书家属会收到吗 纳税申报期限的确定 在农田建房违法吗 租用农田合同的时间期限是多久 农田水利法有哪些内容 大连市基本农田保护区管理条例 异地办理身份证需要什么手续 上海户口申请条件有哪些 上海户口网上审核资料要多久 社会主义思想建设 社会主义思想建设 社会主义所有制 社会主义改造 社会主义政治制度 社会主义文化建设 社会主义文化建设 社会主义文明 社会主义文明 社会主义时期特殊形式的阶级斗争 社会主义民主 社会主义民主 社会主义民主制 社会主义民主制度 社会主义民主同盟和国际工人协会 社会主义民主自治制 社会主义法 社会主义法与乡规民约 社会主义法与人民民主专政 社会主义法与共产主义道德 社会主义法与宗教 社会主义法与客观规律 社会主义法与思想建设 社会主义法与政治体制改革 社会主义法与社会主义商品经济

法律咨询问答库收录2074234条法律问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解析，是法律学习是实务的有利工具。