网站首页  词典首页

问题	工程劳务扩大合同怎么写
释义	工程劳务扩大合同怎么写     劳务发包方：（以下简称甲方）     劳务承包方：（以下简称乙方）     为明确双方权利、义务关系，依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规，遵守平等、自愿、公平和诚信实用原则，双方特签订劳务分包合同，共同遵照执行。     第１条工程名称：及甲方另行安排的工作。     第３条工程工期：     第４条工程质量标准：　合格。     第５条安全文明施工：确保安全文明施工，符合国家及地方现行相关规定。     第６条合同金额（大写）：暂定　元人民币。（税金）     6.1本工程实行固定单价：     6.2甲方另行委托的工作办理签证按实结算。            第７条合同价款的支付     7.1本工程预付款：     7.2工程进度款采用按月以银行转帐的方式支付。具体方式为劳务承包方每月20日向劳务发包方报当月已完工程量，并按审定量的80％支付，工程结算完成后，劳务发包方支付工程款至工程结算价的95％；余款，即工程结算价５％作为质保金，保质满１年后支付。     7.3进度结算只作为进度款支付的依据，不作为最终结算的依据。     第８条劳务发包方工作     8.1　任命为驻施工现场代表；     8.2全面履行与业主或总包方签订的施工承包合同，组织实施施工管理的各项工作，对工程的工期和质量向业主负责。     8.3负责编制施工组织设计，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量析测、实验化验的控制、监督、检查和验收。     8.4负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理及交工验收。     8.5协调解决非劳务承包方独立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地。     8.6按本合同约定，向劳务承包方支付合同价款。     第９条劳务承包方工作     9.1任命为驻施工现场代表；     9.2对本合同劳务分包范围内的工程质量向劳务发包方负责；     9.3劳务承包方根据施工组织设计总进度计划的要求，每月月底前５天提交下月施工计划，经劳务发包方批准后实施。     9.4严格按施工图纸、设计说明、工程质量检验评定标准精心施工，严格控制每道工序的质量；     9.5自觉接受劳务发包人及有关部门的管理、监督和检查；     第10条保险     劳务发包方为劳务承包方购买人身意外伤害保险。     第11条补充条款     第12条争议     劳务发包方和劳务承包方因执行合同发生争议，应本着友好协商的精神解决。如协商不成，则提请合同签订地人民法院进行诉讼。     第13条其他     13.1本合同自双方签字盖章之日起生效     13.2本合同一式二份，双方各执一份。     13.3合同签订地点：     甲方（公章）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿     乙方（公章）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿     法定代表人（签字）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿     法定代表人（签字）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿     ＿＿＿＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日     ＿＿＿＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日     以上就是法律网小编为大家整理的关于工程劳务扩大合同怎么写的相关法律知识了。综上可知，工程劳务扩大合同需要写好工程的价款、双方的责任、违约的处理等内容。如果您还有其他疑问，欢迎咨询法律网，我们会有专业的律师为您解答。          引用法条：     [1]《中华人民共和国建筑法》     [2]《中华人民共和国民法典》第一条     [3]《中华人民共和国民法典》第三条     [4]《中华人民共和国民法典》第四条     [5]《中华人民共和国民法典》第五条     [6]《中华人民共和国民法典》第六条     [7]《中华人民共和国民法典》第七条     [8]《中华人民共和国民法典》第八条     [9]《中华人民共和国民法典》第九条     [10]《中华人民共和国民法典》     [11]《中华人民共和国民法典》     [12]《中华人民共和国民法典》     [13]《中华人民共和国民法典》
随便看	死刑宣判之后执行程序 子女给父母的赡养费的标准 死刑复核结果如何进行 索要赡养费案件,可以向哪些法院起诉 贩毒什么情形会判死刑 追索赡养费需要提供哪些证据 刑事案件律师的收费标准有哪些 儿子使用老父存折究竟是委托还是不当得利 刑事诉讼执行与一般诉讼执行程序相比较有哪些特点 老人法定的赡养费标准如何确定 刑事诉讼法死刑复核案件规定是怎样的 赡养老人的方式有哪些，赡养费怎么计算 什么是死刑复核程序中的律师会见权 死亡赡养费 能不判处死刑立即执行的情形有哪些 农村赡养费标准 赡养费纠纷案例 对于判决死刑的案件应该由哪一级人民法院核准 赡养费起诉状怎么写 死刑核准权是如何行使的 赡养纠纷案件如何确定被告 对怀孕妇女适用死刑的情况有哪些呢 违反赡养义务责任的法律规定 死刑犯的子女能不能享有代位继承权 怀孕女死刑犯的权益怎样保护 一造负担 一遵成宪 一部上诉 一部判决 一部声请复判 一部改判 一部终局判决 一长制 一院制 一院制宪法 一院制立法机关 丁 丁韪良 七十七国集团 七国考 七国集团 七大工业先进国家 七月四日的妥协会议 万历野获编 万国公法 万国大家庭 万国法 万国邮政公约 万国邮政联盟 万国邮政联盟总规则

法律咨询问答库收录2074234条法律问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解析，是法律学习是实务的有利工具。