工程变更合同价款的方法-房产纠纷法律援助-法律咨询问答库-东亚法律联盟

网站首页词典首页

问题	工程变更合同价款的方法
释义	一、工程变更合同价款的方法 1、填写合同价款及调整时应按《通用条款》所列的固定价格、可调价格、成本加酬金三种方式，约定一种写入本款。 2、采用固定价格应注意明确包死价的种类。如：总价包死、单价包死，还是部分总价包死，以免履约过程中发生争议。 3、采用固定价格必须把风险范围约定清楚。 4、应当把风险费用的计算方法约定清楚。双方应约定一个百分比系数，也可采用绝对值法。 5、对于风险范围以外的风险费用，应约定调整方法。二、变更合同价款的注意事项（一）工程量偏差的合同价款调整合同履行期间，应予计算的实际工程量与招标工程量清单出现偏差(符合规模规定者)，发承包双方应调整合同价款。对于任一招标工程量清单项目若工程量偏差超过15%，合同价款调整的原则为：当工程量增加15%以上时，其增加部分的工程量的综合单价应予调低，当工程量减少15%以上时，减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高。工程量出现变化，且该变化引起相关措施项目相应发生变化，如按系数或单一总价方式计价的，工程量增加的措施项目费调增，工程量减少的措施费调减。（二）工程所在地法律、法规的变化我国的施工合同示范文本对于该种情况有仅仅在可调价格合同中的调整因素中提出，其余合同形式下的调整因素都由双方的专用条款中约定。工程所在国的法律、法规发生变更时，如提出进口限制、外汇管制、税率提高、劳动法的改变等，都可能引起承包商施工费用的增加。此类风险是承包人难以预料的，应该纳入发包人的风险范围内，不管合同类型如何，合同价款都应该做出调整。（三）工程量按照竣工图调整工程量按照竣工图调整是合同中约定的工程量是可以调整的，而且是按照实际竣工图所示的工程量给予调整。该条款表达的意思是原合同内约定的工程量只是概算，并非最后结算的依据。比如，原合同约定需完成100吨的钢筋制安工程量，但实际竣工时经计算发现实际完成了110吨的工程量，那么，结算时就可以按照110吨进行调整，而不是按照100吨结算;需要指出的是，工程量按竣工图调整，作为工程量调整依据的竣工图，必须是经过合同双方确认的，才能作为工程量调整的依据。（四）不可抗力我国工程领域对于可抗力发生后的处理原则是各自承担自身损失，合同双方对于这种处理方法已经都默认了。在此，建议对于不可抗力事件发生后的处理仍然可以采取我国施工合同示范文本的规定，各自承担自身损失，工期给予顺延。三、变更合同价款的分类 1、法规变化类。主要包括“法律法规变化”; 2、工程变更类。主要包括“工程变更”、“项目特征不符”、“工程量清单缺项”、“工程量偏差”、“计日工”; 3、物价变化类。主要包括“物价变化”、“暂估价”; 4、工程索赔类。主要包括“不可抗力”、“提前竣工(赶工补偿)”、“误期赔偿”、“索赔”; 5、其他类。主要包括“现场签证”，又可分为工程变更类签证和索赔类签证。索赔方式解决合同价款，解决过程承发包双方耗时耗力在可调价格合同中，合同价款的调整因素包括： 1、法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款; 2、工程造价管理部门公布的价格调整; 3、一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时; 4、双方约定的其他因素。以上就是法律网小编为您整理的关于工程变更合同价款的方法的相关内容，变更合同价款应当按《通用条款》所列的固定价格、可调价格、成本加酬金三种方式，约定一种写入本款。对于风险范围以外的风险费用，应约定调整方法。如果您还有其他相关问题，欢迎咨询法律网律师。
随便看	工伤伤残等级工伤伤残等级工伤十级伤残赔偿无证驾驶车辆车主怎么办无证驾驶车主怎么处理无驾驶证开车怎么处理车主被告到了法院有多程序欠钱不还别人起诉我会怎么样欠钱不还被告到法院会怎么样解除合同诉讼费怎么收执行异议诉讼费怎么收离婚诉讼费应该如何计算确认合同无效的诉讼费该如何收工地十级伤残要赔多少钱在工地上受伤工伤九级应该赔多少工地上的十级工伤怎么赔偿多少钱工地受伤致六级伤残，如何赔偿？劳动仲裁费用有哪些？劳动仲裁可以异地吗劳动争议异地可以申请仲裁吗网贷纠纷怎么处理网络贷款被骗报警后多久能出结果派出所立案怎么撤案怎么到派出所立案侦查派出所立案的条件是什么律法律法断罪律疏律表律解律解辩疑徐大同徐婉徐有功徐益初徐立根徐英含徐雨峰中函勘语徐静村徒徒刑徒刑改遣条例徒法不足以自行得克萨斯北美洲疏浚公司仲裁案得克萨斯州宪法得古器形制异物得宿藏物得漂流物得阑遗物徙木立信

法律咨询问答库收录2074234条法律问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解析，是法律学习是实务的有利工具。