问题 | 什么是建设工程纠纷代理词 |
释义 |
一、什么是建设工程纠纷代理词 审判长、审判员: 我们原告xxx委托,就其与第一被告xxx建筑安装公司、第二被告xxx房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷一案,担任原告的诉讼代理人。通过庭审中的质证和辩论,发表如下代理意见,供法庭合议时考虑采纳: 1、原告有权要求第一被告支付欠付的工程款,并要求第二被告在欠付的工程款范围内承担责任 原告是xxxx1、2号楼建设工程的实际施工人,2010年9月15日第二被告与第一被告签订了《工程承包合同》将1、2号楼工程承包给第一被告。因该合同不符合《招标投标法》的规定,中标无效。同日,第一被告与原告签订了《工程项目施工承包合同》,将该项工程分包给不具备施工资质的原告。依据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》》第一条的规定,上述两合同均属于无效合同。但原告实际施工完成了该项建筑工程,且工程已于2011年6月1日竣工验收合格,交付给第二被告。根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十六条的规定,原告作为涉案工程的实际施工人有权要求第一被告支付欠付的工程款,要求第二被告在欠付的工程款范围内承担责任。 2、原告请求参照合同约定支付工程价款 第二被告与第一被告签订的《工程承包合同》中约定了工程款计价方法为包死价,工程总价4326074.00元,同时合同还约定对设计变更、工程签证、材料价格等项目可根据设计、施工需要进行工程价款调整。虽然该合同属于无效合同,但根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二条的规定原告有权请求参照合同约定支付工程价款。 涉案工程竣工验收后,原告依据合同约定的价格条款制作了工程结算报审书,并于2013年9月13日递交给第二被告。但是第二被告以种种理由不进行结算。根据建设部《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》第16条规定:“...合同对答复期限没有明确约定的,可认为约定期限均为28天。”及《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第二十条规定:“...承包人请求按照竣工结算文件结算工程价款的,应予支持”。原告有权请求按照竣工结算报告中的30859028.7元结算工程价款。至今两被告共向原告支付工程进度款2500万元,尚欠原告工程款600多万元。 3、被告应当赔偿原告因工期延误造成的经济损失 合同签订后,原告如约积极采购钢材木胶板等材料、租赁设备,组织人员进入现场施工,但是,由于第一被告工程范围以外的xxxx1号楼桩基工程需要整改,造成工期延误。2010年9月25日第二被告通知第一被告:1、2号楼工程暂不开工,工期以签署开工报告的日期计算。直到1、2号楼桩基工程经验收通过,第一被告才于2011年4月30日向第二被告下发开工通知,正式开始施工。这样,由于第二被告的原因造成工期一直向后拖延,给原告造成直接经济损失600500元,被告应当对此承担赔偿责任。 4、原告要求支付所欠工程款的利息符合法律规定 根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十七条、第十八条的规定,原告可以要求自工程交付之日(2011年6月2日)起,按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息。(利息=本金×时间×年利率6.65%÷360) 综上所述,原告作为1、2号楼建设工程的实际施工人,完成了该项工程并通过了竣工验收,作为该项工程的发包人第二被告和承包人第一被告依法应当承担给付所欠工程款、延期开工的损失及利息的责任。 以上代理意见,请法庭合议时考虑采纳。 ![]() 二、什么是建设工程 建设工程是人类有组织、有目的、大规模的经济活动。是固定资产再生产过程中形成综合生产能力或发挥工程效益的工程项目。建设工程是指建造新的或改造原有的固定资产。 三、建设工程安全生产管理办法 第六条 建设单位应当向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料,气象和水文观测资料,相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料,并保证资料的真实、准确、完整。 建设单位因建设工程需要,向有关部门或者单位查询前款规定的资料时,有关部门或者单位应当及时提供。 第七条 建设单位不得对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求,不得压缩合同约定的工期。 第八条 建设单位在编制工程概算时,应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。 第九条 建设单位不得明示或者暗示施工单位购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。 第十条 建设单位在申请领取施工许可证时,应当提供建设工程有关安全施工措施的资料。 依法批准开工报告的建设工程,建设单位应当自开工报告批准之日起15日内,将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。 以上就是关于什么是建设工程纠纷代理词的相关介绍,在进行工程建设的时候,大家要注意施工的安全问题,尤其是了解安全生产方面的相关知识,这样才更有利于工程的具体施工。对此如果大家还有不明白的,建议可以咨询一下法律网的律师。 |
随便看 |
|
法律咨询问答库收录2074234条法律问答词条,基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解析,是法律学习是实务的有利工具。