网站首页  词典首页

问题	监理人员工期顺延签证的效力如何认定
释义	当工程因不可抗力因素而无法按时完工时，施工单位一般会申请工期延顺，当申请工期延顺时，最重要的就是办理工期延顺签证。那么监理人员工期顺延签证的效力如何认定？下面就由法律网小编为您介绍一下。     一、监理人员工期顺延签证的效力如何认定？     监理人员工期顺延签证的效力认定，应根据监理职责及发包人（即业主）与监理人员所签订合同进行综合判断。     从监理人的法律地位角度分析，其是根据建设单位的授权和指示，负责对工程实施进行监督、检查和管理，以维护建设单位的利益，权限是由委托人授权产生的，该代理人资格不是监理人所具有的行为能力，而是委托人赋予的行为自由。          一般而言， 监理人无权对工程量和工程价款作出认定。在实务中，施工合同常常约定监理人对正常工程量、设计变更所导致的工程变量、工程价款变更有权初审，而决策权则由发包人驻工地代表或者发包人行使。     因此，监理人对工期顺延所作的签证是否有效，关键在于发包人（业主）与监理人以及施工人之间的约定。     二、办理工程签证的程序是怎样的呢？它的适用范围又是什么？     （一）办理工程签证的程序     1．工程签证由承包人的项目经理向项目监理部提出。同时提交“工程经济签证核定单”及“设计变更通知单”或“设计修改图”或“设计变更技术洽商记录”。“工程经济签核定单”及上述书面依据的格式见附件。     2．项目监理部收到“工程经济签证核定单”后应对该单的依据、实物工作量、完成质量及价格是否符合合同及国家有关规定进行核查， 然后提交工程部复核。     3．工程部经理和相关的专业工程师对经监理核查认可的“工程经济签证核定单”和本办法规定的书面依据内容进行复核，并签署意见。     4．经管部对该项“工程经济签证核定单”的书面依据及单价、金额是否符合合同、国家规定及市场实际水平进行审查。签署意见后提交总经理批准。经批准的“工程经济签证核定单”由经管部留存、登记后经工程部发还承包人。     （二）工程签证的适用范围     工程签证是按照施工发承包合同约定，由发承包双方代表、监理等就施工过程中涉及合同价款之外的责任事件所作的签认证明。工程签证的适用范围：     1．承包人依据业主“工作联系单”的要求，从事合同范围之外的临时性工作；     2．承包人根据设计院（或总工室）出具的“设计变更通知单”或“设计修改图”而变更的施工工作，如相关部门在发出“设计变更通知单”或“设计修改图”前承包人已按原图完成了部分工作也应办理工程签证；     3．承包人依据设计、监理、施工、建设单位共同认可的“设计变更技术洽商记录”而变更的施工工作。     如上述范围中在合同中已有明确规定的事项，以及合同规定的签证限额以下的项目不在签证之列。     综上所述，监理人员工期顺延签证的效力认定，在于监理人对工期顺延所作的签证是否有效，以及发包人（业主）与监理人以及施工人之间的约定。以上便是法律网小编为您整理的“监理人员工期顺延签证的效力如何认定”全文。如果您还有关于建筑工程方面的疑问，欢迎您到法律网咨询专业律师。
随便看	驱逐出境的含义 【驱逐出境】驱逐出境名词详解 明确购房目的 被抚养人生活费赔偿金额的计算公式 行政机关如何进行强制执行申请 行政机关的强制执行要怎么进行 行政机关强制执行程序有哪些流程和步骤 行政机关如何申请人民法院强制执行义务 行政机关强制执行程序是怎样的 诉讼期间能否强制执行行政机关的行政行为 行政机关强制执行权限有哪些 有强制执行权的行政机关有哪些 行政机关申请人民法院强制执行必须具备的条件 怎样才是正确地委托他人办事 民间借款起诉后对方没钱还怎么办 负刑事责任年龄什么意思 人身损害赔偿判决书范本2022 民事赔偿判决书下来多久执行 有期徒刑在各国的法律规定 刑法上减刑的实质条件 确定涉外合同法院管辖 涉外合同纠纷管辖是怎样的 涉外合同争议的处理办法 涉外合同纠纷管辖法院 涉外行政诉讼的法律适用问题 行政处罚的撤销 行政处罚的时效 行政处罚的简易程序 行政处罚的设定权 行政处罚的重新决定 行政处罚程序 行政复议 行政复议决定 行政复议决定的送达 行政复议参加人 行政复议委员会 行政复议执行 行政复议效力 行政复议期限 行政复议机关 行政复议机构 行政复议条例 行政复议申请书 行政复议程序 行政复议管辖 行政复议范围 行政复议被申请人 行政复议裁决 行政复议适用法律 行政失职

法律咨询问答库收录2074234条法律问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解析，是法律学习是实务的有利工具。