网站首页  词典首页

问题	施工许可证前置条件
释义	一、施工许可证前置条件     （一）已经办理该建筑工程用地批准手续；     （二）依法应当办理建设工程规划许可证的，已经取得建设工程规划许可证；     （三）需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求；     （四）已经确定建筑施工企业；     （五）有满足施工需要的资金安排、施工图纸及技术资料；     （六）有保证工程质量和安全的具体措施。           　　二、不需要申请施工许可证的工程类型有哪些     （一）国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程（工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程。省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门可以根据当地的实际情况，对限额进行调整，并报国务院住房城乡建设主管部门备案。）。     （二）作为文物保护的工程。     （三）抢险救灾工程。     （四）临时性建筑。     （五）军用房屋建筑。     （六）按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程。      　　三、施工许可证有效期多久     三个月，到期后可以申请延期。依据《中华人民共和国建筑法》第九条 建设单位应当自领取施工许可证之日起三个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过三个月。既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。     第十条　在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。     建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告；中止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。     第十一条　按照国务院有关规定批准开工报告的建筑工程，因故不能按期开工或者中止施工的，应当及时向批准机关报告情况。因故不能按期开工超过六个月的，应当重新办理开工报告的批准手续。     以上便是法律网小编为您带来关于施工许可证前置条件的相关知识，施工许可证前置条件是已办理建筑工程用地批准手续、已取得建设工程规划许可证、施工单位、施工资金、施工条件已经都符合要求。若大家有什么不了解的亦或是有其他疑问的可以咨询法律网的律师。          引用法条：     [1]《中华人民共和国建筑法》第九条     [2]《中华人民共和国建筑法》     [3]《中华人民共和国建筑法》
随便看	逾期交房违约金标准是怎样的 二手房屋买卖流程时间包含哪些内容 农村房屋买卖合同怎么填写 签订认购书的房子买了后还能换吗 未婚买房子需要什么手续 网上签约房子的生效时间 处理房屋买卖违约的依据有哪些 房屋质量问题申诉书怎么写 买房合同纠纷中导致无效的情形有哪些 买房手续费是多少,有哪些费用 异地购房属于房屋买卖吗 房屋买卖违约赔偿金额是多少 买房子的手续费都包括哪些 共有房屋买卖纠纷可以怎么规避 该对房产纠纷应该要怎么处理 房屋质量保修协议的具体内容是什么 按揭房交易有哪几种方式 购房人不能按时付款承担的责任 房屋买卖欺诈的情形是什么 房屋买卖合同签订可以更名吗 开发商迟延办证怎么办 买房子后能不能要求退房 买房合同该怎么进行备案登记 买房子要注意些什么问题才好 卖房子需要哪些证件,流程是怎样的 立法的超前性 立法的连续性原则 立法社会学 立法程序 立法程序 立法继承 立法行政协定 立法规划 立法规划 立法规划机关 立法规划的制定权 立法规划的原则 立法规划的效力 立法规划的程序 立法解释 立法议会 立法议案 立法议案审议权 立法赔偿 立法院 立法院 立法院宪法起草委员会 立法院立法委员选举罢免法 立法院组织法 立法院组织法

法律咨询问答库收录2074234条法律问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解析，是法律学习是实务的有利工具。