网站首页  词典首页

问题	工程验收程序有哪些规定
释义	一、工程验收程序有哪些规定     1.施工单位自检评定     施工完成后，施工单位对工程进行质量检查，符合标准的，填写《工程验收报告》，并经项目经理和施工单位负责人签字。     2.监理单位提交《工程质量评估报告》     监理单位收到《工程验收报告》后，全面审查验收资料，整理监理资料，并对工程进行质量评估，提交《工程质量评估报告》，并经总监及监理单位负责人审核、签字。     3.勘察、设计单位提出《质量检查报告》     勘察、设计单位对勘察、设计文件等进行检查，并提出书面《质量检查报告》，该报告应经项目负责人及单位负责人审核、签字。     4.建设（监理）单位组织初次验收     建设单位组织监理、设计、施工等单位对工程质量进行初步检查验收。初验合格后，由施工单位向建设单位提交《工程竣工报告》。     5.建设单位组成验收组、确定验收方案     建设单位收到《工程竣工报告》后，组织设计、施工、监理等单位有关人员成立验收组，编制验收方案。     6.施工单位提交工程技术资料     施工单位提前七天将完整的工程技术资料交质监部门检查。     7.竣工验收     建设单位主持竣工验收会议，组织验收各方对工程质量进行检查。     二、工程验收程序是什么时候开始的     按照最高人民法院相关司法解释的规定，一般按照下述方式来确定竣工日期：     1.建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期。既然工程已经验收合格了，则将竣工验收合格之日定为竣工日期是比较合理的。     2.承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期。这种情况在实际纠纷此中经常发生，多数时候发包人有意拖延验收，致使工程无法及时验收，在此情况下，按照最高人民法院的相关司法解释的规定，一般以承包人提交验收报告之日为竣工日期。     3.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。按照相关法律法规规定，工程未经验收合格的不准交付使用。既然发包人在未经验收的情况下就擅自使用了，说明发包人放弃了工程质量的抗辩权，则理应将发包人占有使用建设工程之日视为竣工日期。          三、工程验收程序合格标准是什么     法律网提醒您，工程验收的合格标准如下：     1.完成建设工程设计和合同规定的各项内容；     2.有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场报告；     3.有完整的技术档案和施工管理资料；     4.有勘察、设计、施工、监理等单位签署的质量合格文件；     5.建设单位以按合同支付工程款，并有工程款支付证明等。
随便看	委托辩护人有什么要求 抵押物无效需要担保人承担吗 辩护人与诉讼代理人有什么不同 如果认定债务人欺诈担保人担保怎么办 指定辩护的含义是什么 担保人的期限有效期是多久 有关于涉外刑事犯罪的审理程序 借款担保人连带责任永久有效吗 做担保人怎么解除 刑事辩护都有哪些常识 担保人追偿权时效过了怎么办 指控罪名与法院认定罪名不一致该怎么解决 抵押担保期间是除斥期间吗 可以做刑事犯罪辩护人的有哪些人 抵押人能否向连带担保人追偿 如何写刑事上诉辩护词 担保人是否对延期债务承担 刑事案件辩护人有哪些责任与权利 有担保人债务人不还款时告谁 延期审理的法定情形有哪几种 刑事辩护中有哪几种辩护策略 强制执行担保人按揭车怎么处理 担保人不履行责任构成什么罪 在法庭调查中当事人主要享有什么权利 工程上履约担保期限一般多长时间 中华民国国民政府军事委员会暂行组织大纲 中华民国国民政府军事委员会组织大纲 中华民国国民政府军事委员会组织法 中华民国国民政府司法院组织法 中华民国国民政府监察院监察委员选举罢免法 中华民国国民政府监察院组织法 中华民国国民政府立法院立法委员选举罢免法 中华民国国民政府立法院立法委员选举罢免法施行条例 中华民国国民政府立法院组织法 中华民国国民政府组织法 中华民国国民政府组织法 中华民国国民政府考试院组织法 中华民国国民政府行政院组织法 中华民国国籍法 中华民国国籍法施行条例 中华民国国防最高委员会组织大纲 中华民国大总统 中华民国宪法 中华民国宪法 中华民国宪法草案 中华民国宪法草案 中华民国工党 中华民国广州军政府《民事诉讼律》 中华民国强制执行法对人的执行 中华民国强制执行法的强制执行撤销

法律咨询问答库收录2074234条法律问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解析，是法律学习是实务的有利工具。