建筑工程工期违约如何扣款主要看当事人如何约定，当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。
发包方在确定违约金的费率时，一般要考虑以下因素：本盈利损失；由于工期延长而引起的贷款利息增加；工程拖期带来的附加监理费；由于本工程拖期竣工不能使用，租用其他建筑时的租凭费。违约金的计算方法，在每个合同文件中均有具体规定，一般按每延误一天赔偿一定的款额计算，累计赔偿额一般不正超过全同总额原10%。 当发包方未能按合同约定履行自已的各项义务以及应由发包方承担的其他情况，造成工期延误、承包方不能及时得到合同价款及承包方的其他经济损失，承包方可按下列程序以书面形式向发包方索赔：
（1）索赔事件发生28天内，向工程师发出索赔意向通知；
（2）发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出延长工期和(或)补偿经济损失的索赔报告及有关资料；
（3）工程师在收到施工单位送交的索赔报告及有关资料后，于28天内给予答复，或要求施工单位进一步补充索赔理由和证据；
（4）工程师在收到施工单位送交的索赔报告和有关资料后28天内未予答复或未对施工单位作进一步要求，视为该顶索赔已经认可；
（5）当该索赔事件持续进行时，施工单位应当阶段性向工程师发出索赔意向，在索赔事件终了28天内，向工程师送交索赔的有关资料和最终索赔报告，索赔答复程序与3、4规定相同。建设单位的反索赔的时限与上述规定相同。
二、工期索赔的处理原则
（1）不同类型工程拖期的处理原则。工程拖期可以分为 "可原谅的拖期"和"不可原谅的拖期"。可原谅的拖期是由于非承包商原因造成的工程拖期，不可原谅的拖期一般是承包商的原因而造成的工程拖期。这两类工程拖期的处理原则及结果均不同，详见表1。
（2）共同延误下的工期索赔的处理原则 在实际施工过程中，工期拖期很少是只由一方造成的，往往是两、三种原因同时发生(或相互作用)而形成的，故称为"共同延误"。在这种情况下，要具体分析哪一种情况延误是有效的，应依据以下原则：
①首先判断造成拖期的哪一种原因是最先发生的，即确定"初始延误"者，它应对工程拖期负责。在初始延误发生作用期间，其他并发的延误者不承担拖期责任。
②如果初始延误者是业主，则在业主造成的延误期内，承包商既可得到工期延长，又可得到经济补偿。
③如果初始延误者是客观原因，则在客观因素发生影响的时间段内，承包商可以得到工期延长，但很难得到费用补偿。
三、建筑工程工期违约如何扣款的法律依据
《合同法》
第一百一十四条 违约金
当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。 当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。
根据法律规定可以得知，建筑工程工期违约如何扣款主要看当事人如何约定，当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金。以上便是法律网小编为您带来的关于建筑工程地税税率是多少的相关知识，若大家有什么不了解的亦或是有其他疑问的可以咨询法律网的律师。
- 国民待遇的特征是什么
- 解决涉外商事争议的新途径
- 什么是涉外房地产
- 中资企业首次胜诉美国白宫
- 涉外运输合同的概念和法律特征
- 涉外运输合同承运人免责事由和依据是什么
- 国际商事仲裁协议的独立性新论
- 商事涉外仲裁裁决的不予执行和撤销
- 国际商事仲裁代理词
- 国际商事仲裁裁决在美国的承认与执行
- 承认与执行国际商事仲裁应重视的几个方面
- 外国仲裁机构不得在中国内地进行国际商事仲裁
- 案例分析：国际商事仲裁裁决执行难
- 什么是国际商事仲裁
- 论国际商事仲裁中强行法对意思自治的影响
- 国际商事仲裁裁决之中国撤销制度的特点
- 国际商事仲裁裁决被撤销或不予执行的理由
- 涉外商事合同能否采用书面以外的方式订立？
- 2019非法本限制司考吗
- 律师资格证通过率是多少
- 律师证报考条件是什么
- 律师证怎么考
- 2019法律职业资格考试范围将扩大
- 法律与条例相冲突怎么处理
- 司法考试真题：法理学单项选择（2012年）
- 越名教而任自然
- 越垣
- 越宫律
- 越度
- 越权
- 越权之诉的理由
- 越权之诉的起诉资格
- 越权协定
- 越权无效原则
- 越狱
- 越诉
- 越诉
- 越轨行为
- 越轨行为
- 足迹学
- 跛行两院制
- 跛行法律关系
- 跟单信用证统一惯例
- 跟班制
- 跟踪
- 跨国公司委员会
- 跨国公司行动守则草案
- 跨国政党
- 跨国法
- 跨部门法学