网站首页  词典首页

问题	工程变更的索赔期
释义	一、工程变更的索赔期     工程变更的索赔有效期是14天。法律规定，在工程设计变更确定后14天内，设计变更涉及工程价款调整的，由承包人向发包人提出，经发包人审核同意后调整合同价款。因此工程变更索赔有效期是14天。     法律网提醒您，《建设工程价款结算暂行办法》第十条     （一）施工中发生工程变更，承包人按照经发包人认可的变更设计文件，进行变更施工，其中，政府投资项目重大变更，需按基本建设程序报批后方可施工。     （二）在工程设计变更确定后14天内，设计变更涉及工程价款调整的，由承包人向发包人提出，经发包人审核同意后调整合同价款。     （三）工程设计变更确定后14天内，如承包人未提出变更工程价款报告，则发包人可根据所掌握的资料决定是否调整合同价款和调整的具体金额。重大工程变更涉及工程价款变更报告和确认的时限由发承包双方协商确定。     二、工程变更引起的索赔包括哪些情形     工程变更引起的索赔根据发生的原因不同，分六种情形：     1.外部环境：由于业主供图、供料、村民干扰等原因造成停工、赶工费用损失而产生的费用。     2.不可抗力：因地质条件、恶劣气候等现场条件变化引起的以及地震、洪涝等其他不可抗力造成的损失。     3.工期变化：由于业主要求提前竣工或由于业主原因导致工期延误而引起的施工费用增加。     4.价格变化：物价上涨超过一定幅度、物资运输价格或方案发生变化等增加的费用。     5.工程保险：施工单位在遭受损失时，根据投保的内容，在规定期限和范围内向保险公司提出的索赔。     6.其他：合同约定的其他索赔条款。          三、工程变更索赔管理办法中的索赔技巧有哪些     变更工程中的索赔技巧有：加强合同管理，依法收集真实有效的索赔证据；及时捕捉和利用索赔机会，利用法律武器；合理计算适当的索赔额；力争单项索赔，避免一揽子索赔；搞好合同双方关系，掌握谈判艺术等。     引用法条：     [1]《建设工程价款结算暂行办法》第一十条
随便看	租房合同期没到可以退押金吗 如何有效催收货款 催货款的常用方法 教你如何催缴货款 徐应云：如何有效催收货款 对方不同意离婚可以分居吗 村股份制怎么分股 学生在打架受伤学校怎么赔偿的 小孩在学校打架受伤怎么赔偿? 学校对学生伤害事故负有责任的，如何进行赔偿 什么是效力待定行为 效力待定合同名词解释 债务人死亡但是没有遗产要如何解决 债务人死亡后没有遗产 欠债的人死了，钱向谁要 工伤保险待遇申领需要准备哪些材料 申请工伤保险待遇必备哪些资料 买房子要交的税是什么税 宁波市大学生购房补贴政策 购房诚意金什么意思 未签订劳动合同解除劳动关系 没有签订劳动合同的纠纷应该怎么处理 婚内不给生活费是否违法 干活不给钱如何起诉 2022法院消费损害赔偿案例 社会主义法促进社会主义思想建设的原则 社会主义法制 社会主义法制原则 社会主义法制原则 社会主义法在保卫和巩固国防中的作用 社会主义法在实现人民民主中的作用 社会主义法在实现对外政策方面的作用 社会主义法对专政的作用 社会主义法对社会主义基本经济制度的确认、保护和发展作用 社会主义法对社会主义经济基础的创建作用 社会主义法律意识 社会主义法律文化 社会主义法律秩序 社会主义法律规范 社会主义法律调整的趋势 社会主义法律适用的基本原则 社会主义法律适用的基本要求 社会主义法律部门的原则 社会主义法治 社会主义法治原则的优先性 社会主义法治原则的普遍性 社会主义法治水平 社会主义法治的实质 社会主义法的专门法律原则 社会主义法的人民性

法律咨询问答库收录2074234条法律问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解析，是法律学习是实务的有利工具。