网站首页  词典首页

问题	工程延期违约金怎么规定
释义	一、工程延期违约金怎么规定     看情况：     1、工程承包合同对违约金的数额有约定的，从其约定，但是约定的违约金不能超过因违约行为造成的实际损失的百分之三十；     2、工程承包合同对违约金的数额没有约定的，以因违约行为造成的实际损失为准，来支付违约金。     《民法典》第五百七十七条　当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。            二、工程延期与工程延误的区别有什么     延期和延误是相当的，是指对承包商而言相当于业主的说法的，即对于承包商来讲，属于业主应承担的责任或原因而造成工期的延长，这种就叫工程延期；属于承包商应承担的责任或原因而造成工期的延长，这种就叫工程延误。     延期和延误都是未按期完成计划，它们的区别就在于延期是由业主承担责任，而延误则是由承包商承担责任。     处理方法：延期应由业主按合同约定予以工期顺延（即工期赔偿），以及承担或有费用和或有利润的赔偿（菲迪克条款下是可以赔偿利润的，而中国的合同范本难以支持利润的索赔）；延误则承包商会被按合同约定的处罚条款和实际竣工后所延误的工期数承担违约金，并就工期延误或有的对业主造成的损失予以赔偿。     三、申报工程延期的条件有什么     由于以下原因导致工程拖期，承包单位有权提出延长工期的申请，监理工程师应按合同规定，批准工程延期时间。     1、监理工程师发出工程变更指令而导致工程量增加；     2、合同所涉及的任何可能造成工程延期的原因，如延期交图、工程暂停、对合格工程的剥离检查及不利的外界条件等；     3、异常恶劣的气候条件；     4、由业主造成的任何延误、干扰或障碍，如未及时提供施工场地、未及时付款等；     5、除承包单位自身以外的其他任何原因。     以上是法律网小编为您详细介绍的关于工程延期违约金怎么规定的内容，如果遇到工程延期是需要依法支付相关的违约金的，关于违约金一般根据合同中的约定来进行。但不能超过因违约行为造成的实际损失的百分之三，若您还有什么法律上的问题，建议咨询法律网专业律师。          引用法条：     [1]《中华人民共和国民法典》第五百七十七条
随便看	企业无法偿还债务怎么处理 法定盈余公积金相关法律规定 保证期间和诉讼时效一样吗 有限合伙企业可以开增值税发票吗 注册全资子公司需要什么条件 驳回起诉,诉讼费退还吗 房产继承过户的手续 新型农村合作医疗报销程序 重大责任事故罪最高可判多长时间 保证人抗辩权是什么 重大交通事故致人死亡判几年？量刑标准怎么样的 辩护人和诉讼代理人区别 不动产物权的内容 公积金贷款提前还款如何计算？ 车辆保险事故理赔流程 城镇居民医疗保险的概念 专利评估要考虑的问题 车辆报划痕险流程是什么 驳回起诉裁定的上诉是什么意思 拆迁协议可能会存在哪些陷阱 房子交易涉及到的房产过户手续处理 社保个人如何缴费 公司股东变更需提交哪些材料 财产继承管辖法院如何确定？ 车辆异地年检办理流程 使用本民族语言文字进行诉讼的原则 使用武力或以武力相威胁 使者验赂 使职文献通编 使节权 使节法 使馆 使馆事务职员 使馆人员 使馆人员的私人仆役 使馆人员的私人服务人员 使馆人员行动和旅行自由 使馆办事处 使馆区 使馆参赞 使馆外交职员国籍 使馆房舍 使馆秘书 使馆职务 使馆职员 使馆行政和技术人员 使馆通讯自由 使馆随员 使馆馆舍 使馆馆舍区不可侵犯权

法律咨询问答库收录2074234条法律问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解析，是法律学习是实务的有利工具。