工程设计变更的程序是什么-合同纠纷法律援助-法律咨询问答库-东亚法律联盟

网站首页词典首页

问题	工程设计变更的程序是什么
释义	一、工程设计变更的程序是什么工程设计变更单的流程是：由于设计的问题，由设计人员提出设计变更单，每一张变更单的总金额不能超过国家有关规定；将变更单交给业主项目部，将首先由监理审查签字，然后项目部主管签字，再提交施工单位并签字，如果项目有业主工程师的话，业主工程师也应该在项目部之前签字。所谓工程变更，在工程项目实施过程中，按照合同约定的程序，监理人根据工程需要，下达指令对招标文件中的原设计或经监理人批准的施工方案进行的在材料、工艺、功能、功效、尺寸、技术指标、工程数量及施工方法等任一方面的改变，统称为工程变更。二、工程变更的情形在建筑工程中，因发包人的原因导致的工程变更，往往会导致承包人的工程量增大、工期延误等，从而造成损失。一般情况下，可能导致承包人损失的常见工程变更有：１、设计图纸与工作量表中的要求不符设。如尺寸、大小有误需要修改，导致工程量增加。２、现场施工条件与设计图纸要求相差较大，大幅度地增加了工作量。３、设计变更。在施工途中，发包人修改设计图，到承包人增加了工程量，工期延误。４、业主已批准施工进度计划，要求加速施工，应付赶工费。需要注意的，因发包人原因导致的工程变更不限以上所述情形，在实际建筑工程中，会有各种各样的情形，如冬季、雨季、夜间施工增加费等，承包人应当根据实际情况，提出相应的索赔要求。三、合同变更的条件首先，我国《民法典》第五百四十三条规定，当事人协商一致，可以变更合同。其次，合同变更的条件主要有：１、存在着合法有效的合同关系。２、合同内容发生变化，如上所述，狭义的合同变更即指合同内容的变化而不包括合同主体的变化。根据《民法典》第470条的规定，合同的内容一般包括标的等八项内容，这些内容的变化即可认为是合同的变更，当然合同的内容可以由当事人自由约定，因此合同其他内容的变化亦可认为是合同变更。但是合同的变更，不得全部改变合同内容或者改变合同的主要内容，否则就不再是合同的变更，而是合同的更新。３、合同的变更须依当事人协议或直接规定及法院裁决，有时依形成权人的意思表示。如果是双方当事人协商同意变更合同，则必须遵循有关民事法律行为的规定，符合民事法律行为的生效要件；如果是根据法律规定变更合同，则必须根据法律规定的程序和方法变更合同。４、须遵守法律要求的方式。对合同的变更，法律要求采取一定方式的，必须遵守这种要求。有的合同变更必须经过法院的裁决。如果当事人在合同中约定了合同的变更须采取特定的方式如书面形式，当事人必须遵守这种约定。法律规定，法律、行政法规规定变更合同应当办理批准、登记等手续的，依照其规定。工程设计变更的程序，由于设计的问题，由设计人员提出设计变更单，每一张变更单的总金额不能超过国家有关规定，将首先由监理审查签字，然后项目部主管签字，再提交施工单位并签字。以上便是法律网编辑为您整理的工程设计变更的程序是什么的相关内容。如果有其他的疑问，欢迎咨询法律网律师。引用法条： [1]《中华人民共和国民法典》第四百七十条 [2]《中华人民共和国民法典》第五百四十三条
随便看	工地民工没签合同是否能获赔在工地受伤没签合同怎样赔偿在工地上受伤没签合同怎样赔偿我国刑法为什么没有单设“袭警罪”？车贷不还是不是会坐牢的精神病可否算工伤精神病患者的法律保护条例有哪些规定英国对精神病人的辨认能力的认定探讨侵占罪由哪个部门管辖侵占罪精解侵占罪的概念及刑事处罚侵占罪量刑标准合同是否有效由何部门认定交通事故78岁老人如何赔钱医疗纠纷的举证责任倒置是否可以适用离婚证丢了可以补办吗有限责任公司股东人数上限是多少？股东怎么变更？有限责任公司变更法人和股东后还有责任吗有限公司股东变更程序有限责任公司股东变更的流程有限责任公司变更股东需要什么资料离婚时房子还没取得房产证要怎么处理停薪留职可以取公积金吗停薪留职后能不能找别的工作融资租赁合同无效的情形有哪些保护人人不受酷刑和其他残忍、不人道或有辱人格待遇或处罚宣言保护人权和基本自由的欧洲公约保护债票持有人国际受托人公司案保护关系保护农畜欧洲公约保护南太平洋自然资源和环境公约保护南极动植物的议定措施保护和开发大加勒比地区海洋环境公约保护国保护国保护国保护地中海免受污染公约保护地中海免受陆源污染议定书保护少数者条约保护工业产权巴黎公约保护德国国民的血统及名誉的法律保护德意志人民和国家紧急条例保护性法律关系保护性法律规范的实现保护性类推保护性规范保护性预防保护战争受难者的日内瓦公约保护所有移徙工人及其家庭成员权利国际公约保护文学与艺术作品伯尔尼公约

法律咨询问答库收录2074234条法律问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解析，是法律学习是实务的有利工具。