网站首页  词典首页

请输入您要查询的问题：

　

问题 包工合同协议书怎么写
释义
    一、包工合同协议书怎么写
    发包单位：（以下简称甲方）
    承包人：（以下简称乙方）
    依照法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程承包事项协商一致，签订本合同。
    第一条：工程概况
    湖畔护坡工程承包项目发包给乙方，包工包料施工，湖畔护坡全长按　米计算。
    第二条：施工方案
    1、护坡
    （1）基底宽　米，厚　米，自下而上慢慢收至高度为　米，受力部分需冷拉丝砖带，外墙做磋沙（水泥标号为42.5，砖要好质量的青砖或红砖）。
    （2）拆除厕所旁房屋三间，作进出路。
    （3）完工后做围墙10米左右。
    （4）墙与岸间的空隙用泥土夯实，并在墙上加适量的漏水管。
    第三条：合同工期
    1、经双方协商确定，工程期为　日，暂定于自　年　月　日起至　年　月　日止，具体开工时间由甲方下达开工令后方可开始施工。
    2、若施工过程中发生人力不可抗拒的情形，或甲方要求乙方暂停工作，工期相应顺延。
    第四条：价格及付款方式
    1、工程总承包价为　元。
    2、上述总承包价为包干价，包含本合同所有工作内容，包工包料及其它一切费用（包括拆房，打围墙），甲方无需再向乙方支付任何费用。
    3、付款方式：竣工验收后付　元，除总金额的百分之五质保金外，剩余部分　付，质保金一年满后付清（时间按验收合格之日起计算）。
    第五条：甲方义务
    1、按合同向乙方拨付工程款。
    2、帮助协调施工现场的临时用水、用电等事宜。
    第六条：乙方义务
    1、承包人负责对工程质量、进度、安全等进行监督检查，处理日常相关事宜，确保本工程施工的安全稳定。
    2、承包人必须自行完全本合同工程，不得转包他人。
    第七条：施工安全
    承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。凡在施工过程中造成事故的责任和因此发生的费用，均由乙方承担。
    第八条：验收
    工程竣工验收应以《施工方案》和《质量验收标准》为依据。如验收不合格，乙方应负责无偿返工。
    第九条：违约责任
    1、甲方应按本合同约定及时支付工程款，若有逾期，甲方应向乙方支付违约金（按应付金额的银行同期贷款利率计算支付利息）。
    2、因非甲方原因、人力不可抗拒的原因，乙方未按期完成工程内容，每逾期一日，乙方应向甲方支付本工程总金额百分之一的违约金；逾期超过十天，甲方有权单方面解除合同。
    第十条：其它
    本合同于　年　月　日由双方在　签订，自双方签字或盖章后生效，一式　份，上方各执一份，上交　份。
    发包单位（甲方）（盖章）：
    承包人（签字或盖章）：
    授权代理人（签字或盖章）：
    联系电话：
    联系电话：
    年　月　日
     年　月　日
      
    二、怎么办理建设工程承包合同备案
    1、到工程所在地政务服务中心建委窗口登记领取办理合同备案表格。
    2、按目录准备相关资料及刻电子数据光盘。
    3、提交资料给政务服务中心建委窗口。一般只要资料齐全且符合要求。3个工作日内就可以办理好合同备案。
    4、中标人的商务标和中标价及电子数据（收取包括商务标和中标价加盖申请单位公章的复印件各1份和电子表格形式数据1份）。
    5、经发、承包双方确认的工程预算书（收取工程预算书加盖申请单位公章的复印件1份和电子表格形式电子数据1份）。
    6、实行担保的工程，需提交双方的担保保函（查验原件，收取加盖单位公章的复印件1份和电子表格形式电子数据1份）。
    7、法定代表人授权委托书（收取原件1份）。
    8　、《办理建管手续联系单》（查验原件，收取加盖申请单位公章的复印件1份）。
    9、中标通知书（收取加盖申请单位公章的复印件1份）。
    三、建筑工程承包合同纠纷怎么处理
    1、和解或调解
    发生建设工程承包合同争议时，当事人可以自行协商和解，或者通过第三者进行调解。
    和解是指当事人通过自行友好协商，解决合同发生的争议。调解是由当事人以外的调解组织或者个人主持，在查明事实和分清是非的基础上，通过说服引导，促进当事人互谅互让，友好地解决争议。
    2、仲裁
    建设工程承包合同当事人如果不愿意和解、调解，或者和解、调解不成功，可以根据达成的仲裁协议，将合同争议提交仲裁机构仲裁。
    仲裁具有办案迅速、程序简便的特点和优点，而且进入仲裁程序以后，仍然采取仲裁与调解相结合的方法，先调解，后仲裁，首先着力于以调解方式解决。
    3、诉讼
    如果建设工程承包合同当事人没有在合同中订立仲裁条款，发生争议后也没有达成书面的仲裁协议，或者达成的仲裁协议无效，合同的任何一方当事人，包括涉外合同的当事人，都可向人民法院提起诉讼。
    以上是法律网小编为您详细介绍的关于包工合同协议书怎么写的内容，根据法律的相关规定，包工合同协议书中需要写明工程概况、施工方案、施工期限、工程价款、支付时间、支付方式等内容，若您还有什么法律上的问题，建议咨询法律网专业律师，我们将竭诚为您服务。
    
随便看

　

法律咨询问答库收录2074234条法律问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解析，是法律学习是实务的有利工具。

　

Copyright © 2004-2024 eaola.com All Rights Reserved
更新时间：2024/12/30 1:34:50