发包人拖延结算怎么办-建筑工程纠纷法律援助-法律咨询问答库-东亚法律联盟

网站首页词典首页

问题	发包人拖延结算怎么办
释义	一、发包人拖延结算怎么办在实际操作中，承包人应坚持工程价款不结算，不交付的工程项目。法律规定，建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接收该建设工程。同时，《建设工程价款结算暂行办法》第21条规定：工程竣工后，发、承包双方应及时办清工程竣工结算，否则，工程不得交付使用，有关部门不予办理权属登记。各地建委一般也有相应的规定，要求业主和发包人结算工程价款后，方可备案或者办理权属登记。承包人可坚持先结算工程价款，再移交工程项目。确定了具体的竣工时间及工程结算价款后，发包人仍恶意拖欠工程款，承包人可以向发包人的上级主管部门反映情况，要求主管部门干预此事，但更主要的方法是将发包人告上法庭，利用法律途径来催收工程价款。二、发包人的义务有哪些（一）不得违法发包的义务发包人可以与一个总承包人订立总承包合同，也可以分别与几个承包人订立承包合同，但却不得将应当由一个承包人完成的建设工程肢解成若干部分发包给几个承包人。（二）接受建设工程并且按照约定支付工程价款建筑工程完成并经验收合格，发包人应当及时接受并支付工程价款。未支付价款的，经催告后在合理期限内仍未支付的，承包人可以行使优先权，以工程折价或者拍卖的价款优先受偿。（三）增付费用的义务如果因发包人变更计划、提供的资料不准确、或者未按期提供必要的勘察、设计工作条件，造成勘察、设计返工、停工或者修改设计，发包人就应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作量增付费用。（四）与承包人相互配合，保证工程建设顺利进行因发包人原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当及时采取弥补措施以减少损失，并赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等实际损失和费用。（五）组织工程验收隐蔽工程在隐蔽以前，发包人接到通知后应对及时检查，没有及时检查造成工期拖延的，承包人可以顺延工期，并有权要求赔偿停工、窝工的损失。建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸、施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。建设工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。三、承包人的义务有哪些（一）不得转包和违法分包的义务承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人，还不得将其承包的部分工程分包给不具备相应资质条件的单位。另外，分包人不得将其承包的工程再分包。（二）接受检查的义务发包人对承包人的工作可以进行检查，承包人有义务随时接受对其作业进度、质量进行的检查。另外，在隐蔽工程隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。（三）交付工作成果的义务勘察人、设计人应当按照约定的期限，向发包人交付符合要求的勘察设计文件，并保证勘察、设计的质量符合要求。施工人应当按照约定，向发包人交付符合要求的已竣工的建设工程。以上就是法律网小编为大家整理的关于发包人拖延结算怎么办的相关法律知识了。综上可知，发包人拖延结算的话，承包人可以向发包人的上级主管部门反映情况。如果您还有其他疑问，欢迎咨询法律网，我们会有专业的律师为您解答。引用法条： [1]《建设工程价款结算暂行办法》第二十一条
随便看	2020年缓刑不被开除的依据是什么？未办理产权证的拆迁安置房可以继承什么情况下公司不能辞退员工不尽赡养义务，影响遗产继承吗？罪犯被监外执行能不能上班赡养扶助常见问题的处理监外执行可以在本地上班吗涉外遗产继承的法律规定是怎样的？非农业户口农村宅基地可否继承赡养费诉讼时效有限制吗劳务费个人所得税退税流程是在哪里办理？赡养协议（一） 2020签劳动合同可以辞职吗？赡养协议（二）公司单方面解除劳动合同提前一个自然月通知有哪些情形赡养继承协议书职工是孕妇劳动合同终止赔偿金怎么计算房屋经纪人劳动合同范本是怎么样的？公民怎样写申请老人监护权事实劳动合同关系可以通过哪些证据证明年薪工资劳动合同范本是怎么样的？赡养费可以不给吗家政人员劳动合同的基本内容有哪些对于继父母需要给付赡养费吗父母什么时候可以要求子女赡养捕法捕盗律捕系捕获捕获品捕获品的赎回捕获法捕获法院捕获的国际规章捕首捕鱼与养护公海生物资源公约损伤损伤时间推断损伤的死因损害损害归属说损害投偿损抑损益相抵换届选举换文换班制捷克斯洛伐克共和国1920年宪法捷克斯洛伐克共和国1948年宪法捷克斯洛伐克割让苏台德领土给德国的协定

法律咨询问答库收录2074234条法律问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解析，是法律学习是实务的有利工具。