问题 | 土建劳务分包合同样板 |
释义 | 一、土建劳务分包合同样板 依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律 法规 遵循平等 自愿 公平和诚信的原则 鉴于 (以下间称甲方)与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业分包合同(以下简称乙方 ),双方就劳务分包事项协商达成一致,订立本合同,以资双方共同遵守。 1、劳务分包工作对象及提供劳务内容 工程名称: 工程地点: 分包项目:主体工程 (木工 钢筋 混凝土 砌筑 架子安全维护措施 五项工作 ) 2、分包工作期限 开始工作日期: 年 月 日 结束工作日期: 年 月 日 总日历工作天数为: 天 3、劳务报酬: 支付方式: 4、质量标准 工程质量按《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量标准》实施. 5、标准规范 本合同适用标准规范如下: 《黑龙江建筑工程质量验收标准db23》 《黑龙江建筑工程施工技术操作规程》 6、图纸 甲方应在劳务分包工作开工3天前,向劳务乙方提供图纸一套. 7、项目经理 甲方委派的担任驻工地的项目经理为 乙方委派的担任驻工地的工长为 8、工程甲方义务 (1)组建本工程项目管理班子,组织实施施工管理的各项工作,对工程的工期和质量负责. (2)在施工现场应提前做到场地平整无施工障碍物 (3)水准点和坐标控制点应以书面的形式向乙方技术员提供准确的位置并加以保护 (4) 工人宿舍,水、电、小型器具及安全劳动保护用品,应按乙方提供的数量要求为标准 (5)按时提供图纸、供应材料、机戒设备、周转材料、安全设施、必须保证施工所需. (6)按合同规定按时向乙方支付劳动报酬 (7)负责与监理设计及有关部门联系,协调现场工作关系. 9、工程乙方义务 (1) 按照设计图纸施工 按有关技术要求及施工组织设计精心组织施工 确保达到质量要求 (2) 投入足够的人力 物力 保证工期 (3) 加强安全教育 认真执行安全技术规范 遵守安全制度 落实安全措施 确保安全施工 (4) 接受有关部门的管理 监督和检查 与现场其他单位协调配合 照顾全局 (5) 作好工程部分的成品保护 由于自己责任发生的破损 由自行承担 (6) 特殊的工作人员要持证上岗 (7) 乙方须服从甲方管理及工程师的指令. 10、双方约定的其他形式 : (1)临时用工 项目内用工 不记劳动报酬 (2)在施工中如发生对远工作量加大的变更 须向乙方支付增加的费用 11、合同终止 双方履行完合同全部义务,劳务报酬价款支付完毕,本合同终止. 本合同一式两份 双方各持一份 签字后生效 甲方 乙方 年 月 日 二、劳务分包合同的效力怎样认定 劳务分包合同满足以下条件有效:劳务作业承包人取得相应的劳务分包企业资质等级标准;承包方式为提供劳务及小型机具和辅料;分包作业的范围是建设工程中的劳务作业。“违法分包”、“转包”和“将工程肢解分包”的行为是法律、法规明令禁止的,是效力强制性条款。 三、劳务分包纠纷管辖问题 《民事诉讼法》第二十一条对公民提起的民事诉讼,由被告住所地人民法院管辖;被告住所地与经常居住地不一致的,由经常居住地人民法院管辖。对法人或者其他组织提起的民事诉讼,由被告住所地人民法院管辖。 所以,发生劳务分包纠纷就由被告住所地人民法院管辖。 以上就是法律网小编为您介绍的关于土建劳务分包合同的有关知识,对于施工建筑的合同,大家可以参考上文的建设工程施工劳务分包合同范文。对于工程施工,我国有相关的法律规定,施工建筑必须要有相关资质才能合法进行。在施工过程中必须保障安全,合法,遵守相关的制度措施。如果你还有其他的法律问题,请及时咨询律师处理,法律网提供专业律师,欢迎您进行法律咨询。 引用法条: [1]《中华人民共和国民事诉讼法》第二十一条 |
随便看 |
|
法律咨询问答库收录2074234条法律问答词条,基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解析,是法律学习是实务的有利工具。