| 问题 | 怎么写反诉答辩状 |
| 释义 | 反诉答辩状 答辩人（本诉原告、反诉被告）：冼某升，男，汉族， １９６６年１０月２日出生，现住在佛山市ｘｘ区ｘｘ镇ｘｘ村ｘｘ街ｘｘ巷ｘｘ号，电话１３８０９ｘｘ９３２４。 被答辩人（本诉被告、反诉原告）：广州市某某装饰工程有限公司惠州分公司 地址：惠州市河南岸ｘｘ路ｘｘｘ新村ｘｘ大厦首层ｘｘ号。 负责人：黎某某 电话０７５２－２１ｘｘ４８９、２１６ｘｘ２５。 答辩人因装修合同纠纷将被答辩人起诉至贵院的（２０１１）惠城法民一初字第ｘｘ号案件，被答辩人提起反诉。答辩人现就被答辩人的反诉，提出以下答辩意见。 一、被答辩人要求答辩人支付工程欠款６７２５４元及违约金１２２４０２．２８元没有事实和法律依据。 １、被答辩人单方面增加工程项目，违反合同约定。 在答辩人与被答辩人签署的《装饰工程合同书》第一项第３条规定工程安装内容、施工费用、增减项目都需要经双方签认后生效。但是，被答辩人将双方约定的工程总造价７．１万元增加到１３．９００６万元（折后价１２．５９８２万元），没有答辩人的签字确认，因此该增加的所谓工程项目和工程款违背了合同约定，超出了答辩人的委托范围，本身是对答辩人权利的侵害，不仅无权要求答辩人支付增加的款项，而且需要承担侵权责任。 ２、被答辩人所谓答辩人接受工程量和工程款变化，没有任何证据。 被答辩人以答辩人在施工图纸中“配电系统图”中签字确认“开工，以实践数为准”，就武断认为被答辩人所从事的一切工程施工都得到答辩人认可，显然是荒唐的。一方面双方在《装饰工程合同书》第七项第１条规定施工图须答辩人签字认可后被答辩人方可施工，另一方面第七款第３条规定答辩人变更设计或增减项目须书面通知被答辩人并列明原因、部位、时间、材料等，这就说明任何未经答辩人签字确认的施工一律属于被答辩人违约，任何未经答辩人书面详细通知被答辩人的变更行为一律视为未变更。被答辩人拿出答辩人在配电系统图中的签字确认，就认为答辩人认可一切施工变更，明显违背了合同约定。即使答辩人同意了施工变更，也只是同意配电系统图的变更，答辩人并没有在其他图纸上签字确认。 二、被答辩人拒绝支付第三期所谓工程款符合法律规定。 在答辩人与被答辩人签署的《装饰工程合同书》第四项地１条规定工程总价款为７．１万元，第一期工程款、第二期工程款分别为总价款的５０％和３５％，即答辩人已经支付了总价款的８５％，履行了主要合同义务。可是，被答辩人经答辩人确认完成的工程量却尚未达到总量一半，答辩人不是认真按照合同约定完成装修项目，而是一再单方面增加装修项目以牟取合同约定之外的非法利益，因此答辩人有权行使同时履行抗辩权，要求被答辩人提供的合法工程量与答辩人所支付的工程款相适应。 答辩人已经支付了合同约定总价款８５％的工程款，在被答辩人未能完成合同约定８５％的工程量之前，答辩人拒绝支付第三期所谓工程款，符合相关法律规定。被答辩人只有完成了相应的工程量，才有权要求答辩人支付余下的工程款。 三、被答辩人单方面停工，需承担违约责任。 根据答辩人与被答辩人签署的《装饰工程合同书》第七项第１条的规定，施工图须在答辩人签字确认后被答辩人方可以施工，２０１０年１１月４日答辩人在被答辩人提供的施工图上签字，因此被答辩人最早开工时间应该是２０１０年１１月４日。到２０１０年１１月３０日，被答辩人开工不超过２６天，答辩人已经支付合同约定８５％的工程款。按照《装饰工程合同书》规定两个月的工期进度，被答辩人尚未完成总工程量半数，就要求答辩人支付９５％的总价款，并在２０１０年１２月２２日单方面停工，明显侵害了答辩人合法权益。 此外，该《装饰工程合同书》没有约定合法停工的事由，因此被答辩人即使自身权益受到损害，也只享有法律所规定对完成的工作成果行使留置权或通过合法途径要求答辩人付清工程款，而无权采取停工这种激化矛盾的粗暴方式损害答辩人利益。因此，被答辩人单方面停工既没有法定依据也没有约定依据，属于严重违约行为，需承担违约责任。 综上所述，被答辩人单方面增加装修工程量，在收取绝大部分合同约定工程款后未完成相应工程量的情况下，又单方面停工，严重损害了答辩人合法权益。因此，被答辩人要求答辩人支付未经答辩人签字认可的新增工程款，显然没有事实和法律依据。被答辩人单方面停工造成答辩人严重损失，被答辩人需承担违约责任并按照合同约定完整履行合同义务。 此致 惠州市ｘｘ区人民法院 答辩人：冼某升 二ｏ一一年ｘｘ月ｘｘ日 以上就是小编为大家整理的反诉答辩状范本，希望对您有一定的帮助。在民事诉讼过程中，如果被告提起反诉的，需要写反诉状，相应的，原告需要提出答辩状。具体的答辩状格式大家可参考上文。若您还有其他疑问，我们网站也提供在线咨询服务。 |
| 随便看 |
|
法律咨询问答库收录2074234条法律问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解析，是法律学习是实务的有利工具。