网站首页  词典首页

问题	建筑工程停工次承包人怎么索赔
释义	一、建筑工程停工次承包人怎么索赔     1、停工索赔，应该参照你们那里的建设工程造价依据进行赔偿，但必须有监理签过的停工。     2、因发包人或工程师的行为或失误造成停工，给承包人造成损失和（或）导致工期延误的，发包人应赔偿承包人损失（即费用索赔），顺延延误的工期（即工期索赔）。     费用索赔内容视不同的停工情况而定，一般可以包括期人工费；设备费；材料费；保函手续费；贷款利息；保险费；利润；     管理费几个方面人工费：包括增加工作内容的人工费、停工损失费和工作效率降低的损失费等累计。     设备费：可采用机械台班费、机械折旧费、设备租赁费等几种形式。保函手续费：工程延期时，保函手续费相应增加。     3、停工索赔要看是谁的原因造成的，是承包人自己造成的是不能索赔的，是业主原因造成的可以索赔，主要是人员、设备、场地租用等成本费本，但不能包含利润。     以上人员、设备及实际停工的起讫时间必须要有监理工程师确认，要保留好相关的资料和图片供相关部门调查，停工索赔必须在规范规定的期限内提出，一般不得超过28天，否则无效。           　　二、建筑工程停工索赔有哪些注意事项     1、首先，甲方是否有明确的文件，是否写明从什么时候起停工。     2、如果停工时间较长的话，你的施工技术人员是得不到工资赔偿的，他们应该退场。     3、应建设单位要求留守的保安、管理人员可以计工资。     4、可以自行的设备如汽车等，得不到停滞补偿，因为你可以移到别的工地。     5、塔吊、脚手架可按租赁费用计补偿。      　　法律依据：     根据《中华人民共和国合同法》第二百八十三条　发包人未按照约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、资金、技术资料的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。     第二百八十四条　因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当采取措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。     以上就是法律网小编为大家解答的关于建筑工程停工次承包人怎么索赔问题的相关法律知识内容了，综上所述呢，我们可以了解到停工索赔，应该参照你们那里的建设工程造价依据进行赔偿，但必须有监理签过的停工。如果您还有其他问题，欢迎咨询法律网律师。          引用法条：     [1]《中华人民共和国合同法》第两百八十三条     [2]《中华人民共和国合同法》第两百八十四条
随便看	耕地是否会在土地出让合同中注明 卖地的房子需要开自建证吗 住宅区的建设是否需要土地出让金 拍卖行是否支付土地出让金 管理权分包协议条款的违法性是否影响分包的效力 土地承包经营权转让的原则和方式是什么 家庭土地承包有哪些程序 土地承包经营许可证是什么意思 土地承包经营权转包与转让有何区别 土地承包经营权的性质是什么 土地承包权可以转让吗 土地承包经营权转包应包括哪些内容 法院如何确定土地承包经营权纠纷的管辖权 土地承包经营权抵押是否无效 土地承包经营权抵押能否不向第三人登记 如何处理土地承包经营权纠纷 土地承包权和经营权有什么区别吗 土地合同中应该包括什么 土地承包权到期如何处理 土地承包是什么意思 土地承包经营权抵押是否需要登记 土地承包有期限吗 土地承包权能否继承 土地承包经营权转让是否合法 法律如何规定土地承包权 空间商业化 空间实体造成损失的国际责任公约 空间武器化 空间殖民 空间物体 空间环境 空间研究委员会 空间碎片 空间移民 空间站 空间通信组织 穿袜脚印 突尼斯—利比亚大陆架案 突尼斯共和国国徽 突尼斯共和国国旗 突尼斯共和国国歌 突尼斯共和国宪法 突尼斯共和国首都 突尼斯和摩洛哥国籍法令问题的咨询意见 突尼斯私人身份法 突尼斯航行公司诉海运公司案 突袭 窃囚 窃盗 窄衣

法律咨询问答库收录2074234条法律问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解析，是法律学习是实务的有利工具。