网站首页  词典首页

问题	建筑工程延期一天违约金是多少
释义	一、建筑工程延期一天违约金是多少     工程逾期违约金一般按照工程总额的千分之五按天计算。国家法律法规规定工程延迟违约金一般是按照超出十日结付工程款，每延期一天，按照工程款总额的0.5%支付违约金。     国家没有硬性规定违约金的最高限额，主要由甲乙双方及有关单位部门在商谈合同时确定，形成文字写入合同。     如果建筑工程合同中无约定逾期竣工的违约金，因为承包人的原因造成逾期竣工，那么可以按照以下方法来解决：     1、可以与承包人协商解决，包括交付时间、逾期交付的违约金、给发包人造成的损失等。     2、发包人对承包人造成的逾期竣工的违约行为可以主张解除合同。           　　二、工程延期的原因     （1）发包人不能按专用条款的约定提供开工条件的。     （2）发包人不能按约定日期支付工程款预付款、进度款，致使工程不能正常进行的。     （3）工程师未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行的。     （4）设计变更和工程量增加的。     （5）一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时的。     （6）发生不可抗力。     （7）专用条款中约定或者工程师同意工期顺延的其他情况。      　　三、建筑工程违约的法律依据     《合同法》     第一百一十四条 违约金     当事人可以约定一方违约时应当根据违约情况向对方支付一定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。 约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。 当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。     根据法律规定可以得知，建筑工程延期一天违约金一般按照工程总额的千分之五按天计算，主要由甲乙双方及有关单位部门在商谈合同时确定。以上便是法律网小编为您带来的关于建筑工程延期一天违约金是多少的相关知识，若大家有什么不了解的亦或是有其他疑问的可以咨询法律网的律师。          引用法条：     [1]《中华人民共和国合同法》第一百一十四条
随便看	刑法里有无期徒刑吗 无期徒刑如何适用？ 中外合资经营企业的概念和特征 企业章程都有哪些规定 企业章程工商有备案吗 适用刑法是什么意思 公司更名商标不变更其他公司能申请撤销吗 公司更名后商标怎么办 刑法119条什么是严重 土地证丢失怎么补办，补办的材料要哪些 土地证遗失补办程序 土地证丢失登报流程是怎样的 超过再审时间怎么办 土地证过户手续，需要提供哪些资料 农村申请宅基地申请书模板 农村宅基地申请批准流程需要多久 占用国家土地是哪个部门管 决不允许城里人到农村买地建房 土地税如何申报 土地税金怎么算 土地征收是哪个部门管的 国家占用土地赔偿标准 土地复垦条例实施办法全文 海关有行政处罚的权利吗 速裁程序法院多久判决 生产 生产、分配、交换、消费 生产作业时间 生产关系 生产关系一定要适合生产力性质的规律 生产力 生产力经济学 生产劳动 生产周期 生产大队管理委员会 生产实习 生产工人 生产工日 生产工时 生产性毒物 生产方式 生产时间 生产时间 生产潜力 生产班组 生产管理 生产类型 生产系统 生产组织 生产能力

法律咨询问答库收录2074234条法律问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解析，是法律学习是实务的有利工具。