网站首页  词典首页

问题	工程索赔有哪些分类
释义	一、工程索赔有哪些分类     1.按照干扰事件分类。按照干扰事件可以分为：工期拖延索赔；不可预见的外部障碍或条件索赔；工程变更索赔；工程中止索赔；其他索赔（如货币贬值、物价上涨、法令变化、建设单位推迟支付工程款引起索赔）等。2.按合同类型分类。按合同类型索赔可以分为：总承包合同索赔；分包合同索赔；合伙合同索赔；劳务合同索赔；其他合同索赔等。3.按索赔要求分类。按索赔要求可以分为：工期索赔；费用索赔等。4.按索赔起因分类。按索赔起因索赔可以分为：建设单位违约索赔；合同错误索赔；合同变更索赔；工程环境变化索赔；不可抗力因素索赔等。5.按索赔的处理方式分类。按索赔的处理方式索赔可以分为：单元项索赔；总索赔等。施工索赔（一）可能发生施工索赔的主要施工单位索赔管理是预测索赔机会，要合同实施中寻找和发现索赔机会，同时处理索赔事件，解决索赔争执，可能出现索赔机会的主要内容包括：1.不利的条件与伙障碍引起的索赔。不利的自然条件是指施工中遇到的实际自然条件比招标文件中所描述的更为困难和恶劣，这些不利的自然条件或人为障碍增加了施工的难度，导致施工单位必须花费更多的时间的费用，在这种情况下施工单位可提出索赔要求。（1）地质条件变化引起怕索赔。在施工期间，施工单位遇到不利的自然条件或人为障碍而这些条件与障碍又产有经验的承包方也不能预见到的，施工单位可提出索赔。（2）工程中人为障碍引起的索赔。如在挖方工程中由于发现地下构筑物和文物等，图纸上并未说明，确属是有经验的施工单位难以合理预见的人为障碍，如通过处理导致工程费用增加，施工单位即可提出索赔。2.工期延长和延误的索赔。通常包括两方面：一是建设单位要求延长工期，二是施工单位要求偿付由于非承包方原因导致工程延误而造成的损失。一般这两面三刀方南的索赔报告要求分别编写，因为工期 和费用的索赔并不一定同时成立。3.因施工中断和工效降低提出的施工索赔。由于建设单位的监理工程师原因引起施工中断的工效降低，特别是是根据建设单位不合理的指令压缩合同规定的工作进度，使工程比合同规定日期提前竣工，从而导致工程费用的增加。          二、工程索赔的条件及证据     一、索赔确认的条件有：     1.合同或其他证据为索赔提供了合法的依据或者有证据证明存在支持索赔的合理依据。     2.增加的成本是合同存续期间无法预见的原因造成的，而并非由承包商工作失误所造成。     3.与索赔相关联的成本是可辨认的或可确定的，并且就所完成的工程量而言是合理的。     4.支持索赔的证据是客观的和可证实的，而不以对问题管理的主观意见为依据或者以没有支持的请求为依据。工程索赔款一般由以下费用项目构成：人工费、材料费、施工机械使用费、保函费用、保险费用、利息费用、管理费用、利润、机会利润损失等。     5.索赔是承包人在合同约定的索赔期间内提出的。     6.承包人的索赔有无超过法律规定的诉讼时效。     二、索赔所需的证据，关系到索赔的成败，证据不足或没有证据都会导致索赔不成立。     1.索赔证据的基本要求。索赔证据的基本要求包括：真实性、全面性、关联性、及时性。     2.证据的种类。工程索赔审查的证据有：     （1）工地（地盘）会议记录和有关工程的来往信件;     （2）各种施工进度表，包括发包人代表和分包编制的进度表;     （3）施工备忘录（日记），在施工中发生影响工期和索赔有关的事项，都要及时做好记录。按年月日顺序号存档，以便查找;     （4）做好建筑师和工程师的口头指示记录，及时以书面形式报告建筑师予以承认。将他们的书面指示按年月日顺序编号存档;     （5）工程照片需有专人管理：照片都应标明拍摄的日期，最好购买带有日期的相机。将照片按工程进度整理编排;     （6）收集、记录每天的气象报告和实际气候情况;     （7）整理保存工人和雇员的工资与薪金单据、材料物资购买单据，按年月日     编号归档;     （8）完整的工程会计资料，包括工卡，人工分配表、注销工资薪金支票、材购买定货单、收讫发票、收款票据、账目及有关图表、财务信件、经会计师核证的财务决算表等;     三、工程索赔成立的条件是什么     工程索赔成立的条件：1、发包人违反合同给承包人造成时间和费用的损失；2、因工程变更，造成时间和费用的损失；3、缩短工期而造成承包人的费用增加；4、非承包人的原因暂时停工；5、延期支付造成承包人的损失；6、不可抗力。     通过阅读上文，相信您对工程索赔有哪些分类的相关知识已经很清楚了。以上就是法律网小编为您详细介绍关于工程索赔有哪些分类的相关知识，如果您还有其他的法律问题，欢迎咨询法律网，我们会有专业的律师为您解答疑惑。
随便看	重婚罪的法律责任是哪些 申请工伤认定需要提交的材料有哪些 非法转让土地使用权罪属于哪类罪 一般起诉彩礼需要哪些资料 车抵押债权转让怎么办理 指使别人杀人构成什么罪 提起工伤认定需要的材料有哪些 中国非法种植毒品原植物犯罪的标准是怎样 网贷逾期未还应如何处理 醉酒驾驶多长时间内交罚金 什么时候签订劳动合同才是合法 诈骗罪量刑幅度是什么 如何在刑事案件中保护被害人的隐私权 专利权和著作权一般有什么区别 拖欠银行贷款将面临何种法律后果 肇事逃逸无牌无证致人死亡怎么处理 最低工资标准的怎么处理 无证酒驾撞死人逃逸的处罚有什么 如何撰写有法律效力的借款欠条 哪些情况下专利申请会被视为撤回 什么时候去认定工伤 网络诈骗的应如何处理 违法提供出口退税凭证的构成要件是什么 未成年故意伤人轻伤怎么处理 申请工伤认定一般要提交什么材料 同情罢工 同意 同意任命 同意说 同文照会 同文馆 同时公开表决 同时活动原则 同时解释 同步说 同求的连带关系与分工的连带关系 同求的连带关系和分工的连带关系 同盟 同盟国 同盟条约 同盟理由 同等保护条款 同等原则 同等待遇（事故赔偿）公约 同类规则 同级人民法院 同职 名义宪法 名义工资 名事邑里

法律咨询问答库收录2074234条法律问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解析，是法律学习是实务的有利工具。