电子版购销合同是什么-合同纠纷法律援助-法律咨询问答库-东亚法律联盟

网站首页词典首页

问题	电子版购销合同是什么
释义	电子版购销合同是什么购货方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（以下简称甲方）供货方：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（以下简称乙方）为优质快速地建好＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿，就甲方＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿项目部用砂、石材料一事，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律规定，为了保证双方的合法权益，甲乙双方在平等自愿、诚实信用、协商一致的基础上签订本合同，并信守以下条款，共同严格履行。一、购销范围甲方修建＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿元／吨。三、交货时间以甲方通知的到场时间为准。四、交货地点乙方送货至甲方指定地点。五、运输、装卸方式及费用负担由乙方负担。六、付款方式甲、乙双方签订合同后，从签订合同之日起，送足壹拾伍万元砂、卵石作为合同履约金，之后三天一清，工程竣工验收后，一次性付清。付款前应由甲方材料员根据收货量开出证明，经审核后再付款。七、质量要求１、砂为粗砂，粒径为＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ｍｍ，含泥量不大于＿＿＿＿＿％，无杂质；２、卵石为粒径＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ｍｍ颗粒级配均匀良好的卵石，含泥量不大于＿＿＿＿＿％，无杂质。３、量的要求：乙方应保证供货数量，按车定量；甲方对乙方提供的材料，采取不定期抽取车辆过磅，重量与数量依据抽样按实计算；八、供货要求乙方按照工程进度需要保质保量供应砂、石材料给甲方。质量不合格的材料，甲方有权拒绝使用。如遇特殊情况，乙方必须保证砂、石材料的供应，铲车搅拌四合料的场地，以及水泥等材料的堆放场地。九、计量标准数量验收方法：供方每批货物到达需方施工现场后，由需方材料员现场清点数量，确定数量并签认，双方签认后，由需方材料员提供（工地收料单）一式三份，交供方一份，作为结算依据。十、安全措施乙方在砂、石材料开采、运输过程中，一切作业施工运输过程所发生的安全责任事故，概由乙方全权负责，甲方不承担任何责任。十一、违约责任１、乙方若未按质按时提供甲方工程施工足够的砂料、石料，造成人工停工或耽误甲方工期所产生的费用，由乙方承担。〈包括乙方未能及时提供砂、石材料，后八轮及铲车施工场地〉２、甲方保证此合同项下的材料自用，乙方有权对甲方倒卖的材料收取双倍货款，并有权终止合同且保留追索的权利。３、合同双方应严守有关商业秘密（如合同单价、数量等），如因泄密给其他方造成损失，由责任方承担因此给受害方造成的一切损失，且受害方有权终止合同。４、如甲方不能按合同约定及时付款，自应当付款之日起如果欠款超过＿＿＿＿＿天，从第＿＿＿＿＿天起，按未付款金额的千分之三向乙方支付违约金。十二、本合同如有未尽事宜，双方友好协商补充，补充条款作为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。本合同一式三份，甲乙双方各执一份，存档一份，签字生效。不得违约，否则追究违约方责任。甲方签字：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿乙方签字：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿年＿＿＿＿＿＿＿＿月＿＿＿＿＿＿日以上就是法律网小编为大家整理的关于电子版购销合同是什么的相关法律知识了。综上可知，电子版购销合同一般要写明购销范围、付款方式、交货地点、违约责任等内容。如果您还有其他疑问，欢迎咨询法律网，我们会有专业的律师为您解答。引用法条： [1]《中华人民共和国民法典》
随便看	怎么认定民事责任朋友一起喝酒出车祸要担责任吗违约金责任的成立有什么条件？民事纠纷一般找谁什么叫不得对抗善意第三人不属于善意第三人的法定情况见义勇为意外伤及第三人不能援引的免责事由违约金责任的限制违约金违约责任如何处理好违约金责任的成立有什么条件网上处理违章罚款缴纳不了建筑工程转包给私人违法的后果医疗事故民事起诉状范文如何书写医疗事故起诉状医疗事故如何起诉状提起刑事附带民事诉讼后还能另行提起民事诉讼吗公司车抵押贷款需要什么手续二次抵押贷款额度的计算方法是什么房屋贷款二次抵押贷款额度怎么计算? 房屋二次抵押贷款额度大概是多少哪个银行房产抵押贷款额度高二次抵押贷款的风险房屋二次抵押贷款多久可以办下来法拍房有二次抵押怎么过户房屋二次按揭贷款要什么手续？行政诉讼的举证责任行政诉讼的决定行政诉讼的判决行政诉讼的受案范围行政诉讼的客体行政诉讼的法律适用行政诉讼的种类行政诉讼的立案行政诉讼的第三人行政诉讼的裁定行政诉讼的送达行政诉讼程序行政诉讼程序意义上的诉行政诉讼管辖行政诉讼级别管辖行政诉讼给付判决行政诉讼被上诉人行政诉讼被告行政诉讼被申请执行人行政诉讼裁定管辖行政诉讼证据行政诉讼证据种类行政诉讼费用行政诉讼起诉状行政诉讼起诉要件

法律咨询问答库收录2074234条法律问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解析，是法律学习是实务的有利工具。