网站首页  词典首页

问题	拖欠工程款可以让对方停工吗
释义	一、拖欠工程款可以让对方停工吗     发包人拖欠工程款，是导致建筑工程停工的最常见的一个原因。当承包人采取合理方式催告后，在合理期限内发包人仍然不付款的，承包人可以停工，而停工必然会给承包人造成窝工、停工等不应有的损失。这种情况下，承包人在追讨工程欠款时，是可以同时要求发包人赔偿相应的停工、窝工等损失的。          二、拖欠工程款导致停工的费用     在实践中，因发包人拖欠工程款导致停工的，通常可以要求赔偿以下费用：     （1）人工费。如工人窝工费和工资上涨费、外增加的人工费等。     （2）材料费。如停工期间，由于客观原因材料价格大幅度上涨的费用。     （3）施工机械使用费。如由于业主或监理工程师原因导致机械停工的窝工费、使用费等     （4）分包费用。合法分包商的索赔应如数列入总承包商的索赔款总额以内。     （5）现场管理费。索赔款中的现场管理费是指承包商完成额外工程、索赔事项工作以及工期延长期间的现场管理费，包括管理人员工资、办公、通信、交通费等。     （6）拖期付款的利息。     （7）企业管理费。索赔款中的总部管理费主要指的是工程延期期间所增加的管理费。包括总部职工工资、办公大楼、办公用品、财务管理、通信设施以及总部领导人员赴工地检查指导工作等开支。     （8）利润。停工造成的合理利润损失。     三、工程结算的意义     工程结算是工程项目承包中的一项十分重要的工作，主要表现为以下几方面：     （1）工程结算是反映工程进度的主要指标。在施工过程中，工程结算的依据之一就是按照已完的工程进行结算，根据累计已结算的工程价款占合同总价款的比例，能够近似反映出工程的进度情况；     （2）工程结算是加速资金周转的重要环节。施工单位尽快尽早地结算工程款，有利于偿还债务，有利于资金回笼，降低内部运营成本。通过加速资金周转，提高资金的使用效率；     （3）工程结算是考核经济效益的重要指标。对于施工单位来说，只有工程款如数地结清，才意味着避免了经营风险，施工单位也才能够获得相应的利润，进而达到良好的经济效益。     根据法律规定可以得知，当承包人采取合理方式催告后，在合理期限内发包人仍然不付款的，承包人可以停工。以上便是法律网小编为您带来关于拖欠工程款可以让对方停工吗的相关知识，若大家有什么不了解的亦或是有其他疑问的可以咨询法律网的律师。
随便看	虐待罪的规定在哪些法规中体现 欠款诉讼所需材料清单 如何判断医疗机构是否存在过错的推定标准 针对高空抛物须确定哪些立案标准 推定医疗机构有过错的判断标准有哪些 公民个人信息具体包括哪些内容 婚姻终止后的彩礼返还不能退还的情况有哪些 民事诉讼时效的起算流程解析 知晓农村土地承包纠纷仲裁的基本流程 重婚罪的必备条件是什么 重婚罪是如何界定的 如何进行交通事故损害赔偿争议的诉讼 财产保全担保费用应该怎样交纳 如何进行交通事故伤残鉴定的申请 个人申请专利应提供的必备材料 申请个人专利需要准备哪些材料 如何准备个人专利申请所需材料 财产保全的条件在诉讼中如何确定 驾驶证注销的情形有哪些 职务侵占罪行为表现的主要特征是什么 医疗纠纷的鉴定程序是什么 哪些情形符合工伤认定的要求 什么条件决定合同能否顺利成立 离婚彩礼是不能退还的都有哪些特殊情况 个人贷款所需的基本资格是什么 外汇管理之诉 外盗案件 外盗案件侦查 外相 外空不得据为已有原则 外空勿进入区 外空法 外空法的决议 外空物体的登记 外空物体的管辖权 外空自由探索利用原则 外貌描述 外貌特征 外貌登记 外貌识别 外贸仲裁委员会 外资企业法 外轮速遣奖 外部行政程序 外部行政行为 外长 多人事故 多元价值逻辑判断法学 多元民主主义 多元民主主义

法律咨询问答库收录2074234条法律问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解析，是法律学习是实务的有利工具。