网站首页  词典首页

问题	顺延工期签证单怎么写
释义	一、顺延工期签证单怎么写     （1）准备收集固定导致工期延误的事实证据，比如变更设计工程量增加、质量标准提高、施工图纸没有到位、开工延迟、指令错误、拖延验收隐蔽工程等事实；     （2）这些事实与工期延误之间具有因果关系，即拖延的事实必须在关键线路上；     （3）顺延的具体天数，承包人在办理工期签证时，特别注意应该特别记载工期顺延天数，否则一旦争议，承包人举证难度增加。           　　二、工期顺延哪些情况下才算合法 　　1、工程量增加     施工过程中，发包人时常要求承包人增加工程量，因而必然导致工期的增加。这种情形下，工期自然顺延。      　　2、发包人变更设计     若在施工过程中，发包人变更设计，则因发包人变更设计而导致承包人无法施工的期间应当从工期中扣除，即顺延相应的工期。      　　3、发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料     若发包人未按合同约定的期限提供设计图纸等施工必需的资料，导致承包人无法施工的，则从发包人提供这些施工必须资料之日起算工期。其他如因发包人缺乏建设规划许可证、施工许可证或其他原因导致有关政府部门要求停工的，则停工期间应当从工期中予以扣除。      　　4、发包人未按约支付工程款     一般来说，当事人在施工合同中均约定发包人按工程进度支付工程进度款。若发包人未按期支付工程进度款，承包人有权停工，因此引起的工期延误责任由发包人承担。      　　三、申请顺延工期签证需要注意什么     工期签证是工程签证一种。     工期签证包括：停水、停电签证；非施工单位原因停工造成的工期拖延。     工程签证：按承发包合同约定，一般由承发包双方代表就施工过程中涉及合同价款之外的责任事件所作的签认证明（注：目前一般以技术核定单和业务联系单的形式反映者居多）。     通俗的解释工程签证是指在施工合同履行过程中，承发包双方根据合同的约定，就费用补偿、工期顺延以及因各种原因造成的损失赔偿达成的补充协议。     以上就是关于顺延工期签证单怎么写的相关介绍，如果遇到需要顺延工期多少情况，大家要了解一下相关的细节，尤其是签签证单的时候，要注意具体的内容，这样才能够保障自己的权益。对此如果大家有不明白的，建议可以咨询一下法律网的律师。
随便看	模仿笔迹算伪造证据吗 交通事故保险理赔的基本流程和常识有哪些 最新车祸赔偿标准是什么 律师伪造证据怎么办 机动车与非机动车和行人发生事故是否必须赔偿 帮助毁灭伪造证据罪立案标准是什么 保险理赔的基本流程 伪造证据如何认定 伪造证据罪会受什么法律处罚 各类刑事诉讼的是怎样的期限 被告人家属伪造证据怎么处罚 交通事故处理过程 交通事故损害赔偿主体是如何确定的 交通事故人员如何进行检验 伪造证据罪的构成要件 车辆双方事故的处理及车险索赔有哪些程序 民事案件中伪造证据的法律责任是什么 无辜被撞车险如何索赔 帮助毁灭伪造证据罪量刑标准 车险不理赔的情形有哪些 交通事故保险理赔注意事项 强制戒毒都需要什么法律文书 现在强制戒毒的时间是多久 交通事故车辆鉴定书 怎么识别网上假警察 烟碱中毒 烟花爆竹安全生产管理暂行办法 烟草专卖管理之诉 烟草专卖许可证、准购证管理之诉 烧招魂而葬空棺槨 烧死 烧毁文件整复 烧油特别税征管之诉 烫死 热审 热审 热油审 烹 烽候 烽燧 焊接安全技术 焊接烟尘浓度 焚 煤矿安全规程 煤矿工伤事故 照会 照会 照例收赎 照律收赎 照磨

法律咨询问答库收录2074234条法律问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解析，是法律学习是实务的有利工具。