网站首页  词典首页

问题	施工合同的工期怎么
释义	一、施工合同的工期怎么     开工是指承包人进场开始施工。开工日期，是建设工程工期的起算点，也是控制工期风险的第一个重要节点。一般而言，开工日期的确定方式有以下几种：     （一）合同中约定具体的日期作为开工日期；     （二）以发包人开工通知中写明的日期作为开工日期；     （三）以监理人的开工通知写明日期作为开工日期；     （四）以承包人递交的开工报告或开工申请被批准的日期为开工日期。     当前使用较多的九部委２００７年版标准施工招标文件中将开工日期确定为“监理人发出的开工通知中写明的开工日期”。实践中，当事人就开工时间经常发生争议，其原因是约定的开工日期与实际开工日期不一致。            二、在此情形下，应当按照以下原则认定开工日期：     （一）承包人有证据证明实际开工日期的，则应认定该日期为开工日期（承包人的证据可以是发包人的通知、工程监理的记录、当事人的会议纪要等）；     （二）承包人虽无证据证明开工日期，但有开工报告的，则应认定开工报告中记载的日期为开工日期。     （三）若承包人无任何证明证明实际施工日期，亦无开工报告，则应以合同约定的开工日期为准。     三、工程的竣工日期     竣工是指承包人完成施工任务。一般来说，工程竣工后，发包人均进行验收，确认合格后予以接收。然而在实践中，承包人工程完工之日和竣工验收时间经常有时间差，所以确定竣工日期很重要，因为涉及到工程款的支付时间和利息的起算时间、逾期竣工违约和违约金的数额、工程风险转移等重要问题。最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》对竣工日期做了明确规定。     （一）以双方确认的日期为竣工日期。     如果双方当事人签字确认了竣工日期，则该确认的日期为竣工日期。确认的形式一般是书面的，可以是竣工验收登记表、协议、会议纪要、往来函件、监理记录等。     （二）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合同之日作为竣工日期。     最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条第（一）项规定：建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期。     《民法典》第二百七十九条规定：建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接收该建设工程。建设工程竣工经验收合格后，方可交付使用；未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。根据该规定，工程竣工验收合格是发包人支付工程价款、工程交付的前提。所以最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定以竣工验收合格日期作为竣工日期。     （三）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期。     国务院《建设工程质量管理条例》颁布实施后，政府不再参与建设工程竣工验收工作，而由建设单位组织设计、施工、监理等进行验收或自行验收，因而竣工验收的主导权在于发包人。     最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条第（二）项规定：承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期。该规定的法理依据是在附条件的民事行为中，若当事人恶意阻止条件成就的，视为条件已经成就。     （四）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。     根据《建筑法》和《民法典》的有关规定，建设工程未经竣工验收，不得交付使用。然而在实践中，时常发生发包人出于各种原因而在工程未经竣工验收而擅自使用工程的情形。     最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第十四条第（三）项规定：建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。理由如下：     （１）发包人在工程未经竣工验收的情况下擅自使用工程，违反了上述相关法律规定，应承担相应的责任。     （２）发包人使用工程，表明其已经实现合同的目的。     （３）发包人使用工程后，若再进行竣工验收，便出现质量责任不清晰的问题。     以上就是法律网小编为您详细介绍的关于施工合同的工期怎么的相关内容，综上所述小编提醒您，所以建筑工程的验收可以根据工程队伍完成专业的工程进行验收，也可以在全部工程竣工后对工程进行验收的。若您还有什么法律疑问，建议咨询法律网专业律师。          引用法条：     [1]《中华人民共和国建筑法》     [2]《中华人民共和国民法典》第两百七十九条     [3]《建设工程质量管理条例》     [4]《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》
随便看	被职业打假人起诉怎么办 被讨债公司威胁怎么样办 被讨债公司威胁应该怎样办 讨债公司是如何进行合法的债务追讨的 讨债公司是否合法如何确保讨债合法 委托他人进行债务追讨是否符合法律规定 逾期申报债权的法律救济 如何行使代位权 代位权行使的效果的立法建议理由 行使“代位权”的法律分析 代位权行使的效力 代位权的行使要件 代位权行使的条件是什么 民法典债权人代位权诉讼的时效是多久 行使代位权需要注意什么 代位权什么情况下可以行使 债权人代位权是不是有优先受偿 债权人代位权具有什么法律特征？ 债权人代位权诉讼的诉讼标的 债权人代位权与诉讼时效二 债权人代位权的效力 范某债权人代位权纠纷 代位权诉讼的重要案例 债权人未及时申报债权怎么处理 代位权 共同市场 共同控制 共同机构公约 共同海损 共同海损纠纷诉讼 共同管理 共同管辖 共同统治权 共同被告 共同诉讼 共同诉讼当事人 共同鉴定 共和党 共和制 共和制 共和国 共和国 共和国 共和国元首 共和实进会 共和宪法 共和建设讨论会 共和政体 共和统一党 共有物

法律咨询问答库收录2074234条法律问答词条，基本涵盖了全部常用法律问题的释义及解析，是法律学习是实务的有利工具。